2024建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同

2024建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同合同編號：__________建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)的設計、制造、運輸、安裝、調(diào)試等工作。第二條工程進度及工期2.1工程預計開工日期：____________________2.2工程預計竣工日期：____________________2.3工程進度及工期延誤的處理：（1）承攬方應按照雙方約定的工程進度計劃完成工程。如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應按照合同約定承擔相應的違約責任。（2）如因不可抗力或其他不可預見的原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，雙方應協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，并根據(jù)實際情況合理順延工期。第三條工程質(zhì)量及驗收3.1工程質(zhì)量標準：本工程的質(zhì)量標準應符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及雙方約定的標準。3.2工程驗收：工程完成后，委托方應組織驗收。驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求及時整改，直至達到驗收標準。3.3工程保修：承攬方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)定對工程進行保修，保修期自工程驗收合格之日起計算。第四條合同價格及支付4.1合同總價：本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________________元。4.2支付方式：（1）委托方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價的一定比例作為預付款。（2）承攬方應在工程進度達到雙方約定的節(jié)點后，向委托方提交進度款申請。委托方應在核實后七個工作日內(nèi)支付相應進度款。（3）工程驗收合格后，委托方應在驗收報告書中簽字確認，并向承攬方支付合同總價的剩余部分。第五條違約責任5.1承攬方違約：（1）如承攬方未按照約定的工程進度完成工程，應按照合同約定承擔違約責任。（2）如承攬方工程質(zhì)量不符合約定，應承擔整改、維修等費用，并支付違約金。5.2委托方違約：（1）如委托方未按照約定支付預付款、進度款，應承擔違約責任。（2）如委托方未按照約定進行工程驗收，應承擔相應責任。第六條爭議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.工程進度計劃4.工程驗收標準5.保修條款6.支付憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定的工程進度完成工程：認定：未按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度，視為違約。違約行為：按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。2.承攬方工程質(zhì)量不符合約定：認定：工程質(zhì)量不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定。違約行為：承擔整改、維修等費用，并支付違約金。3.委托方未按照約定支付預付款、進度款：認定：未按照合同約定的時間及金額支付款項。違約行為：承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。4.委托方未按照約定進行工程驗收：認定：未在合同約定的時間內(nèi)完成工程驗收。違約行為：承擔相應責任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指具備相應資質(zhì)和能力，承擔建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工的法人或其他組織。2.委托方：指具有建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工需求，并與承攬方簽訂合同的法人或其他組織。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.保修：指承攬方在工程驗收合格后，按照國家標準和行業(yè)規(guī)定對工程提供的保修服務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，并根據(jù)實際情況合理順延工期。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：承攬方按照委托方的要求及時整改，直至達到驗收標準。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的支付方式和時間節(jié)點進行支付，如發(fā)生糾紛，可通過協(xié)商解決或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.工程驗收不合格：解決辦法：承攬方按照委托方的要求及時