樁基工程承包合同協(xié)議書

樁基工程承包合同協(xié)議書合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于承包方具備從事樁基工程施工的資質、能力和經驗，愿意承攬上述工程的施工；雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經友好協(xié)商，就項目的樁基工程施工事項達成如下協(xié)議：第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程性質：__________1.5工程量：__________第二條工程范圍與工程量2.1承包方應按委托方提供的施工圖紙、施工組織設計和其他技術文件進行施工。（1）樁基工程的設計和施工；（2）樁基工程施工所需的臨時設施搭建；（3）樁基工程施工過程中的環(huán)境保護和安全生產；（4）樁基工程的質量控制和驗收；（5）樁基工程的后期維護和保修。2.3工程量以委托方確認的施工圖紙和工程量清單為準。第三條工期3.1承包方應按照委托方提供的施工組織設計確定的時間表完成施工。3.2承包方如因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。3.3委托方應按時提供施工圖紙、材料、設備等，確保工程順利進行。第四條質量標準4.1承包方應按照國家和行業(yè)標準進行施工，確保工程質量。4.2工程質量的驗收標準以委托方確認的施工圖紙和質量要求為準。4.3承包方應承擔工程質量問題造成的修復、返工等費用。第五條合同價格與支付5.1雙方確認，本工程的合同價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。5.2委托方應按照雙方約定的付款進度，向承包方支付合同價款。5.3承包方開具合法的稅務發(fā)票，并承擔相應的稅收責任。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行本合同的約定，違約方應承擔相應的違約責任。6.2承包方如發(fā)生工期延誤、工程質量問題等，應承擔相應的違約責任。6.3委托方如未按約定支付合同價款，應承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工組織設計3.工程量清單4.質量要求標準5.安全生產措施方案6.維護和保修方案7.稅務發(fā)票二、違約行為及認定：1.工期延誤：承包方未按照約定的時間表完成施工。2.工程質量問題：承包方未按照國家和行業(yè)標準進行施工，導致工程質量不符合約定。3.未按約定支付合同價款：委托方未按照約定的付款進度向承包方支付合同價款。4.的其他違約行為：包括但不限于未履行合同約定的其他義務，違反合同的實質條款等。三、法律名詞及解釋：1.樁基工程：指地基處理、樁基施工等一系列與建筑物基礎有關的工程。2.合同價款：指雙方約定的工程承包價格，包括工程款、材料款、人工費等。3.工期：指雙方約定的完成工程的時間段。4.違約責任：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務所應承擔的法律責任。5.質量標準：指國家和行業(yè)標準以及雙方約定的工程質量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度滯后：及時溝通，調整施工計劃，增加施工人員或設備，確保工程按期完成。2.工程質量問題：立即停工，查找原因，采取措施進行修復或返工，并承擔相應費用。3.付款問題：按照合同約定的付款進度向承包方支付合同價款，確保工程順利進行。4.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的樁