承攬合同的成本控制

承攬合同的成本控制合同編號：__________合同各方信息：甲方：（全稱名稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱名稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：一、工程概況1.1工程名稱：（工程名稱）1.2工程地點：（工程地點）1.3工程內(nèi)容：（工程內(nèi)容）1.4工程量：（工程量）1.5工程質量標準：（工程質量標準）二、合同價格及支付方式2.1合同總價：人民幣（大寫）（合同總價），小寫：（合同總價）。2.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價度的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價度的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價度的20%；（4）剩余的20%作為質保金，質保期（質保期自工程驗收合格之日起算）結束后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。三、工程進度及工期3.1工程計劃開工日期：（計劃開工日期）。3.2工程計劃竣工日期：（計劃竣工日期）。3.3乙方應按照甲方的要求，保證工程進度，確保工程按時完成。3.4乙方如因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。四、質量及驗收4.1乙方應按照約定的工程質量標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。4.3工程驗收合格的，甲方應按照約定支付乙方工程款。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1乙方如未按照約定完成工程，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為合同總價度的10%。6.2甲方如未按照約定支付工程款，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為應付款項的10%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.工程量清單3.乙方資質證明文件4.合同履行過程中產(chǎn)生的相關發(fā)票、收據(jù)等財務憑證5.工程驗收報告6.質量保修書7.保密協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，或工程質量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，或支付的工程款不符合約定的，視為甲方違約。3.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密等，視為違約。4.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：指乙方按照甲方的要求，完成某項工程，并按照約定支付報酬的合同。2.合同總價：指雙方約定的工程完成后的總報酬金額。3.質保金：指甲方按照約定保留的一部分合同總價，作為乙方工程質量保證的金額。4.質保期：指工程驗收合格后，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約賠償金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的工程進度計劃，并采取措施加快工程進度。2.工程質量問題：乙方應按照約定的質量標準進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質量。3.付款延誤：甲方應按照約定時間支付工程款，如有延誤，應立即支付，并承擔違約責任。4.保密泄露：雙方應履行保密義務，如發(fā)生泄露，違約方應立即采取補救措施，并承擔違約責任。5.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所