家庭裝修施工合同糾紛判決

家庭裝修施工合同糾紛判決合同編號：__________合同各方當事人：鑒于甲方為進行家庭裝修，需要乙方提供施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方家庭裝修施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程進度和工期：__________二、乙方的義務(wù)和責任2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成家庭裝修施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保工程安全。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如有延期，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.4乙方應(yīng)承擔因施工原因?qū)е碌囊磺袚p失和責任。三、甲方的義務(wù)和責任3.1甲方應(yīng)按照約定的時間和方式支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場條件和設(shè)施。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成施工，并按照約定提供相關(guān)材料和設(shè)備。3.4甲方應(yīng)承擔因甲方原因?qū)е碌囊磺袚p失和責任。四、合同價款及支付方式4.1雙方約定合同價款為：__________元（大寫：____________________________元整）。4.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后3日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同價款的30%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的40%。五、工程驗收和保修5.1工程竣工后，乙方應(yīng)按照約定的標準進行自檢。5.2甲方對工程進行驗收，如驗收合格，雙方簽訂驗收合格證書。5.3乙方對驗收合格的工程承擔保修責任，保修期限為：__________年。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為合同價款的1%。6.2甲方未按照約定支付工程款的，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付工程款的1%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國家、社會、集體利益和他人合法權(quán)益。8.2雙方應(yīng)嚴格履行本合同，未經(jīng)對方同意，不得轉(zhuǎn)讓或者委托第三方履行。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案和施工工藝3.材料清單和材料樣品4.工程預(yù)算明細表5.付款憑證和收據(jù)6.驗收合格證書7.保修單8.雙方的身份證明文件9.其他與合同履行相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工，認定違約行為。2.甲方未按照約定支付工程款，認定違約行為。3.乙方未保證施工質(zhì)量，導致工程安全問題，認定違約行為。4.乙方未按照約定的工期完成施工，認定違約行為。5.甲方未提供施工所需的現(xiàn)場條件和設(shè)施，認定違約行為。6.甲方未協(xié)助乙方完成施工，認定違約行為。7.甲方未按照約定提供相關(guān)材料和設(shè)備，認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指家庭裝修的業(yè)主或其代理人。2.乙方：指承擔家庭裝修施工任務(wù)的施工方。3.合同價款：指雙方約定的家庭裝修工程的總價。4.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.保修期限：指乙方對驗收合格的工程承擔保修責任的期限。6.工期：指雙方約定的完成家庭裝修工程的時間。7.驗收合格證書：指工程竣工后，雙方簽署的確認工程質(zhì)量合格的文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤的問題，應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.遇到施工質(zhì)量問題，應(yīng)要求乙方及時整改，必要時可請第三方專業(yè)機構(gòu)進行評估和修復。3.遇到材料和設(shè)備不符合約定的問題，應(yīng)及時與乙方溝通，要求更換符合約定的材料和設(shè)備。4.遇到支付工程款的問題，應(yīng)按照約定的支付方式和時間進行支付，確保乙方按時收到工程款。5.遇到合同履行過程中的爭議，應(yīng)及時與乙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于家