苗圃施工合同簽訂判決民事判決

苗圃施工合同簽訂判決民事判決合同編號(hào)：__________鑒于甲方為建設(shè)項(xiàng)目需要種植一定數(shù)量的苗木，乙方具備相應(yīng)的苗木種植能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行苗木種植事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、苗木種植工程概述1.1工程名稱(chēng)：__________苗木種植工程1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________棵苗木1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.5工程期限：自雙方簽訂合同之日起至__________日止。二、苗木供應(yīng)及質(zhì)量要求2.1乙方負(fù)責(zé)提供符合甲方要求的苗木，具體品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等詳見(jiàn)附件。2.3乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)將苗木運(yùn)至工程地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)苗木的卸車(chē)、擺放及種植。三、種植施工及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的種植方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2甲方應(yīng)指派專(zhuān)人對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合設(shè)計(jì)要求的地方有權(quán)要求乙方及時(shí)整改。3.3工程完成后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收，乙方應(yīng)按照合同約定提供相關(guān)資料，配合甲方進(jìn)行驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并按照約定支付工程款。四、合同價(jià)款及支付4.1本合同總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。4.2甲方支付乙方預(yù)付款人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元，乙方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)將苗木運(yùn)至工程地點(diǎn)。4.3剩余款項(xiàng)在工程驗(yàn)收合格后支付，支付方式為_(kāi)_________。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量提供苗木的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1乙方應(yīng)按照甲方要求保守施工過(guò)程中的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得泄露給第三方。7.2乙方在施工過(guò)程中造成甲方財(cái)產(chǎn)損失或人身傷害的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.3雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。八、合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_________年。8.2合同期滿前，雙方如需延長(zhǎng)合同期限，應(yīng)提前__________個(gè)月協(xié)商簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。8.3合同一經(jīng)簽訂，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，如一方要求變更或解除合同，應(yīng)提前__________天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗木供應(yīng)清單2.種植方案和施工圖紙3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4.苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明5.苗木種植技術(shù)指導(dǎo)6.合同履行過(guò)程中的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量提供苗木，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，視為違約。3.乙方未按照甲方要求保守施工過(guò)程中的商業(yè)秘密，視為違約。4.乙方在施工過(guò)程中造成甲方財(cái)產(chǎn)損失或人身傷害，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.苗木種植工程：指按照甲方要求進(jìn)行的苗木種植活動(dòng)。2.合同價(jià)款：指雙方約定的工程總價(jià)款。3.違約金：指違約方應(yīng)支付給對(duì)方的一種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.驗(yàn)收合格：指工程符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方簽字確認(rèn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.苗木供應(yīng)不符合要求：乙方應(yīng)及時(shí)更換或補(bǔ)種，直至滿足甲方要求。2.施工進(jìn)度延誤：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，必要時(shí)乙方應(yīng)支付違約金。3.甲方支付款延遲：甲方支付違約金，乙方按實(shí)際施工進(jìn)度繼續(xù)施工。4.乙方泄露商業(yè)秘密：乙方支付違約金，賠償甲方損失，必要時(shí)解除合同。5.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方進(jìn)行整改，直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方不支付相應(yīng)款項(xiàng)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為建設(shè)項(xiàng)目需要種植苗木。2.乙方具備苗木種植能力，愿意承擔(dān)種植工程。3.雙方就苗木種植工程