建筑維修承攬合同范本

建筑維修承攬合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（承攬方）：第一條工程內(nèi)容1.1乙方承擔甲方建筑物的維修工程，包括但不限于：__________（具體維修項目）。1.2維修工程的范圍和地點：__________（具體地址）。1.3維修工程的工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的維修方案和圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方的要求。2.2乙方應(yīng)保證維修工程的安全，確保在施工過程中不發(fā)生安全事故。2.3工程驗收：工程完成后，甲方應(yīng)組織驗收，乙方應(yīng)承擔驗收過程的費用和責任。第三條工程價款3.1工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。3.2乙方完成工程后，甲方應(yīng)當按照本合同約定的付款方式及時支付工程價款。3.3付款方式：__________（銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。第四條施工安全4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)施工安全的規(guī)定和標準進行施工，確保施工過程中的安全。4.2乙方應(yīng)承擔施工過程中的安全事故責任，并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。4.3乙方在施工過程中應(yīng)遵守環(huán)保規(guī)定，確保不對周圍環(huán)境造成污染。第五條違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付工程價款，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程價款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方（委托方）的有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。2.乙方（承攬方）的有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。3.雙方簽署的工程維修方案和圖紙。4.工程質(zhì)量驗收標準和方法。5.工程價款支付憑證。6.施工安全規(guī)范和標準。7.環(huán)保規(guī)定和相關(guān)文件。8.爭議解決方式的相關(guān)法律文件。9.雙方簽署的合同履行過程中所需的其他文件和資料。二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付工程價款，包括但不限于延遲支付、少付、拒付等。3.乙方未按照約定進行施工安全措施，導致安全事故的發(fā)生。4.乙方在施工過程中違反環(huán)保規(guī)定，造成環(huán)境污染。5.雙方在合同履行過程中發(fā)生的其他違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑維修承攬合同：指甲方委托乙方進行建筑物維修工程，乙方承擔維修工程并支付價款的合同。2.工程質(zhì)量：指維修工程符合國家相關(guān)標準和甲乙雙方約定的質(zhì)量要求。3.工期：指雙方約定的維修工程開始和結(jié)束的日期。4.工程價款：指乙方完成維修工程后，甲方應(yīng)支付給乙方的費用。5.違約金：指違約方按照約定或法定標準支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：雙方應(yīng)加強溝通，合理調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：及時停工整改，重新驗收，直至符合質(zhì)量要求。3.工程價款支付糾紛：按照合同約定的付款方式及時支付，必要時可尋求法律途徑解決。4.施工安全事故：立即報告甲方，啟動應(yīng)急預(yù)案，按約定承擔責任。5.環(huán)保問題：嚴格遵守環(huán)保規(guī)定，對施工過程中的廢棄物進行妥善處理。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物的維修工程，包括但不限于住宅、商業(yè)、辦公樓等。2.適用于各類維修項目，包括但不限于屋頂修復(fù)、