工程設計施工合同樣式

工程設計施工合同樣式合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方需要進行某項工程的設計與施工，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：（填寫工程名稱）1.2工程地點：（填寫工程地點）1.3工程性質：（填寫工程性質）1.4工程規(guī)模：（填寫工程規(guī)模）1.5工程投資估算：（填寫工程投資估算）第二條合同范圍與內容2.1乙方負責完成本工程的施工圖設計、施工圖預算編制、施工現(xiàn)場施工管理、工程驗收及保修等工作。2.2乙方應按照甲方提供的工程設計要求、施工標準及施工圖紙進行施工，并保證工程質量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.3甲方應負責辦理工程所需的各種審批手續(xù)，提供施工場地，并按照合同約定支付工程款項。第三條合同價格與支付3.1乙方向甲方提供施工圖紙及施工預算，甲方對施工圖紙及施工預算進行審核，確認無誤后簽訂《工程驗收證書》。3.2工程款支付分為三個階段，具體支付比例和時間如下：（1）第一階段：工程開工前，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）第二階段：工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）第三階段：工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的40%。3.3甲方支付工程款項時，應扣除乙方應繳納的稅費、罰款等費用。第四條工程質量與保修4.1乙方應按照相關法律法規(guī)及行業(yè)標準進行施工，保證工程質量。4.2工程驗收不合格的，乙方應負責無償整改，直至達到驗收標準。4.3工程驗收合格后，乙方應按照合同約定對工程進行保修，保修期限自工程驗收合格之日起計算。第五條合同期限5.1本合同自雙方簽訂之日起生效，至工程驗收合格且乙方完成保修責任之日終止。5.2乙方應按照合同約定的工期完成工程施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第六條違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計要求2.施工標準3.施工圖紙4.施工預算5.工程驗收證書6.保修協(xié)議7.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責辦理工程所需的各種審批手續(xù)，提供施工場地，并按照合同約定支付工程款項。2.乙方：指合同中的承攬方，負責完成本工程的施工圖設計、施工圖預算編制、施工現(xiàn)場施工管理、工程驗收及保修等工作。3.工程設計要求：指甲方對工程所需的設計方案、施工標準等技術要求的規(guī)定。4.施工標準：指工程施工過程中應遵循的技術規(guī)范、質量要求、安全標準等。5.施工圖紙：指乙方根據(jù)工程設計要求編制的工程施工詳圖，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。6.施工預算：指乙方根據(jù)施工圖紙及工程設計要求編制的工程造價預算，包括工程量清單、材料清單、人工費用等。7.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質量、安全、功能等方面的檢查和評定。8.保修：指乙方對工程在保修期限內出現(xiàn)的質量問題進行維修、更換或賠償?shù)牧x務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快工程進度，并向甲方說明原因。如因甲方原因導致工程延誤，甲方應承擔相應的違約責任。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收標準。如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔無償整改及賠償責任。3.工程款項支付糾紛：雙方應按照合同約定的付款比例和時間支付工程款項，如有爭議，可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.合同履行糾紛：雙方應積極履行合同義務，如發(fā)生糾紛，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程的設計與施工，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等。2.適用于工程規(guī)