工程機械施工合同中的權益保護

工程機械施工合同中的權益保護合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：聯系人：聯系電話：乙方：（全稱）地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方為乙方提供工程機械施工服務，為確保雙方權益，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條施工機械及人員2.1甲方應按照乙方要求，提供具備相應資質和經驗的施工機械及操作人員。2.2甲方應確保施工機械的正常運行，并承擔因機械故障導致的工期延誤責任。2.3甲方應承擔施工機械的維修、保養(yǎng)及燃油費用。第三條施工質量及標準3.1甲方應按照乙方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。3.2甲方應確保施工質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和乙方要求。3.3乙方應對甲方的施工質量進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現不符合規(guī)定的情況，有權要求甲方及時整改。第四條合同價款及支付4.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應按照本合同約定的付款節(jié)點和金額向甲方支付合同價款。4.3甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票，乙方按約定時間支付。第五條工期及進度5.1甲方應按照乙方提供的施工進度計劃進行施工。5.2甲方如因特殊情況導致工期延誤，應提前通知乙方，并協商調整施工進度。5.3乙方應協助甲方解決施工過程中的問題，確保工程按期完成。第六條權益保護6.1甲方應遵守國家相關法律法規(guī)，保障乙方的合法權益。6.2甲方不得將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。6.3乙方不得無故拖欠甲方合同價款，不得非法干預甲方的正常施工。6.4雙方應共同努力，維護工程項目的順利進行，確保工程質量、安全、進度等目標的實現。第七條違約責任7.1甲方未按照本合同約定履行義務的，乙方有權要求甲方承擔違約責任。7.2乙方未按照本合同約定支付合同價款的，甲方有權要求乙方支付違約金。7.3雙方因不可抗力導致無法履行合同的，可根據實際情況協商解決。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程圖紙2.施工方案3.施工進度計劃4.施工機械資質證明5.操作人員資格證明6.工程質量標準7.付款憑證8.發(fā)票二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定提供施工機械或人員，導致工期延誤。2.甲方未按照約定進行施工，導致工程質量不符合標準。3.乙方未按照約定支付合同價款。4.乙方無故干預甲方正常施工。5.不可抗力導致無法履行合同。三、法律名詞及解釋：1.工程機械施工合同：雙方約定甲方提供施工機械和人員，乙方支付價款的合同。2.工期延誤：因甲方原因導致工程進度遲延。3.施工質量：工程完成后的品質和效果。4.違約金：違約方支付給對方的一種經濟補償。5.不可抗力：無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工機械故障：提前準備備用機械，安排維修人員及時維修。2.人員不足：增派合格人員，進行培訓以確保施工質量。3.付款延遲：雙方約定明確的付款節(jié)點，提醒乙方按時支付。4.工程變更：及時溝通，協商調整施工進度和價款。5.爭議解決：友