水電工程承攬書

水電工程承攬書合同編號：__________水電工程承攬書甲方（委托方）：乙方（受托方）：一、工程概述1.1工程名稱：____________________水電工程1.2工程地點：____________________省/市/縣/鎮(zhèn)1.3工程規(guī)模：____________________（描述工程規(guī)模和主要建筑物）1.4工程投資估算：____________________元1.5工程預計工期：____________________年1.6工程質(zhì)量標準：____________________（描述工程質(zhì)量標準）二、承攬范圍及內(nèi)容2.1乙方承攬甲方水電工程的設計、采購、施工、安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。2.2乙方負責辦理工程所需的各項審批手續(xù)，確保工程合法合規(guī)進行。2.3乙方應按照甲方的要求，提供工程進度報告、質(zhì)量報告等相關(guān)資料。2.4乙方應承擔工程質(zhì)量保證期內(nèi)的一切維修、保養(yǎng)和更換責任。三、合同價格及支付方式3.1雙方確認，乙方向甲方提供的工程承攬服務價格為：____________________元。3.2甲方支付乙方工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗收合格后支付。四、工程進度及質(zhì)量要求4.1乙方應按照雙方約定的工程進度計劃完成工程，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。4.2乙方應保證工程質(zhì)量，確保工程驗收合格。如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責及時整改，并承擔因此產(chǎn)生的費用。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2乙方如未能按照約定的工程進度完成工程，應按照逾期部分工程價款的1%向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同的變更和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.3合同解除后，乙方應按照甲方的要求，妥善處理工程后續(xù)事宜。九、其他約定9.1雙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法行為。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________日期：____________________乙方（蓋章）：____________________日期：____________________附件：1.工程設計文件2.工程采購清單3.工程施工方案4.工程驗收標準5.乙方資質(zhì)證明文件一、附件列表：1.工程設計文件2.工程采購清單3.工程施工方案4.工程驗收標準5.乙方資質(zhì)證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工程進度完成工程，即構(gòu)成違約行為。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定，即構(gòu)成違約行為。3.任何一方違反合同的保密約定，即構(gòu)成違約行為。4.甲方未按約定時間支付工程款項，即構(gòu)成違約行為。三、法律名詞及解釋：1.水電工程：指利用水力資源進行發(fā)電的工程。2.承攬方：指具備相應資質(zhì)和能力，承擔水電工程設計、采購、施工等工作的乙方。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.質(zhì)量保證金：指為確保工程質(zhì)量，由乙方預留的一定比例的工程款項。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前通知甲方，并與甲方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即進行整改，直至符合合同約定的質(zhì)量標準。3.保密信息泄露：乙方應加強保密措施，如發(fā)生泄露，應承擔相應責任。4.款項支付延誤：甲方應按時支付工程款項，如發(fā)生延誤，應支付違約金。五、所有應用場景：1.甲方為水電工程的投資者和所有者，乙方為具備水電工程承攬資質(zhì)和能力的承攬方。2.甲方委托乙方進行水電工程的設計、采購、施工、安裝、調(diào)試、驗收等工