拆遷工程施工合同2024年

拆遷工程施工合同2024年通用合同編號(hào)：__________甲方（拆遷人）：__________

地址：__________

聯(lián)系電話：__________

聯(lián)系人：__________乙方（施工方）：__________

地址：__________

聯(lián)系電話：__________

聯(lián)系人：__________第一條拆遷工程概述1.1拆遷房屋的基本情況：（1）房屋坐落：__________；（2）房屋結(jié)構(gòu)：__________；（3）房屋面積：__________平方米；（4）房屋產(chǎn)權(quán)人：__________；（5）其他特殊情況：__________。1.2拆遷工程的內(nèi)容：__________第二條施工方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成拆遷工程的施工。2.2乙方應(yīng)確保施工過程中，拆遷房屋的安全、整潔，并遵守相關(guān)的法律法規(guī)。2.3乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向甲方報(bào)告施工進(jìn)度。2.4乙方應(yīng)對(duì)施工過程中產(chǎn)生的廢棄物、垃圾等進(jìn)行妥善處理，不得隨意堆放、丟棄。2.5乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌谌藫p害的責(zé)任。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)向乙方提供合法、完整的拆遷房屋相關(guān)資料。3.2甲方應(yīng)按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向乙方支付拆遷工程施工費(fèi)用。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工所需的各項(xiàng)手續(xù)。3.4甲方應(yīng)對(duì)乙方施工過程中遇到的問題提供必要的協(xié)助和解決。第四條施工費(fèi)用及支付方式4.1乙方向甲方提供的拆遷工程施工費(fèi)用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方應(yīng)按照下列方式向乙方支付施工費(fèi)用：（1）__________%；（2）__________%；（3）__________%。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付施工費(fèi)用。第五條施工期限5.1乙方向甲方承諾，按照雙方約定的施工內(nèi)容，于__________年__________月__________日前完成拆遷工程的施工。5.2甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向乙方支付相應(yīng)的施工費(fèi)用。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時(shí)間完成拆遷工程的施工，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：__________元/天。6.2甲方未按照約定時(shí)間支付施工費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：__________元/天。6.3由于甲方原因?qū)е率┕み^程中出現(xiàn)停工、窩工等情況，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的停工、窩工費(fèi)用，費(fèi)用計(jì)算方式為：__________元/天。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至拆遷工程完工之日止。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：

1.甲方拆遷房屋的相關(guān)資料

2.乙方拆遷工程施工資質(zhì)證明

3.施工方案及施工圖紙

4.施工費(fèi)用明細(xì)表

5.工程進(jìn)度報(bào)告

6.施工合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照約定時(shí)間完成拆遷工程的施工

2.甲方未按照約定時(shí)間支付施工費(fèi)用

3.甲方未協(xié)助乙方辦理施工所需的手續(xù)

4.乙方未遵守施工過程中的安全、環(huán)保要求

5.乙方未按照約定處理施工過程中的廢棄物、垃圾

6.因甲方原因?qū)е率┕み^程中出現(xiàn)停工、窩工等情況三、法律名詞及解釋：

1.拆遷人：指擁有拆遷房屋產(chǎn)權(quán)的甲方

2.施工方：指具備拆遷工程施工資質(zhì)的乙方

3.拆遷工程：指對(duì)拆遷房屋進(jìn)行拆除及清理的過程

4.施工費(fèi)用：指乙方完成拆遷工程所需的費(fèi)用

5.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)向另一方支付的賠償金

6.停工、窩工費(fèi)用：指因甲方原因?qū)е率┕み^程中出現(xiàn)停工、窩工等情況時(shí)，乙方有權(quán)要求的費(fèi)用四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.施工進(jìn)度延誤：

解決辦法：按照約定的違約金計(jì)算方式，向乙方支付違約金，并根據(jù)實(shí)際情況商討合理的延期方案。

2.施工過程中出現(xiàn)安全事故：

解決辦法：立即停止施工，排查事故原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，并按照相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.甲方未按時(shí)支付施工費(fèi)用：

解決辦法：甲方按照約定的違約金計(jì)算方式，向乙方支付違約金，并盡快支付剩余的施工費(fèi)用。

4.施工過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議：

解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有