瀝青攪拌施工合同文本

瀝青攪拌施工合同文本合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為瀝青攪拌工程施工的需求方，乙方為瀝青攪拌工程施工的承攬方，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行瀝青攪拌工程施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：（工程全稱）1.2工程地點：（工程地點）1.3工程規(guī)模：（工程規(guī)模）1.4工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，完成瀝青攪拌工程的施工，包括材料的采購、設備的租賃、施工方案的制定、施工進度的控制、工程質(zhì)量的保證等。二、工程進度2.1工程預計開工日期：（開工日期）2.2工程預計竣工日期：（竣工日期）2.3乙方應按照甲方的要求，保證工程的進度，確保工程按時完工。三、工程質(zhì)量3.1乙方應按照甲方的要求，保證工程的質(zhì)量，確保工程達到設計要求和標準。3.2乙方應承擔工程質(zhì)量問題的修復和返工費用。四、材料和設備4.1乙方負責采購工程所需的材料，并保證材料的質(zhì)量。4.2乙方負責租賃工程所需的設備，并保證設備的正常運行。五、工程款項5.1工程款項的支付按照雙方約定的進度進行。5.2甲方應在付款時限內(nèi)按時支付工程款項，逾期支付的，應按同期銀行貸款利率支付滯納金。六、違約責任6.1任何一方違反協(xié)議的，應承擔相應的違約責任。6.2乙方如未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.瀝青攪拌工程施工方案2.工程設計圖紙3.材料采購清單4.設備租賃合同5.工程進度計劃6.工程質(zhì)量標準7.付款憑證8.履約擔保文件9.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量未達到約定標準，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。4.甲方未提供施工所需條件，導致乙方無法按期完成工程，視為違約。5.雙方未按約定解決爭議，可向法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.瀝青攪拌工程施工：指瀝青混合料的制備、運輸、攤鋪和壓實等過程。2.甲方：指瀝青攪拌工程施工的需求方。3.乙方：指瀝青攪拌工程施工的承攬方。4.工程進度：指工程按計劃完成的程度。5.工程質(zhì)量：指工程達到的設計要求和標準。6.違約金：指違約方應支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：雙方可協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時乙方應支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應及時修復，必要時承擔返工費用。3.款項支付糾紛：雙方應按約定履行付款義務，逾期支付的，應支付滯納金。4.設備故障：乙方應及時更換或維修設備，確保工程進度。5.爭議解決：雙方可先協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.城市道路瀝青混