機箱承攬合同范本

機箱承攬合同范本第1篇機箱承攬合同范本第1篇訂立合同雙方：

承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品名：___

規(guī)格___單位：

數量：___

備注：___

玻璃柜臺：130_40_90件120

塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃臺面柜臺：180_100_95件20

棉布貨架：180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：_____縣木具廠

代表人：___

地址：___

電話：______

開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：___

乙方：___縣百貨公司

代表人：___

地址：___

電話：___

開戶銀行：___

帳號：___

___年___月___日

機箱承攬合同范本第2篇定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金元金額

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：_________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

十二、本合同簽訂日期：________年____月____日

定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

________年____月____日

機箱承攬合同范本第3篇答辯人：XX市XXXX有限公司，住所地XX市經濟技術開發(fā)區(qū)XXX，法定代表人XXX。

答辯人就原告XX訴本人承攬合同糾紛(20XX)涪民初字第1XXX號案，作出如下答辯：

請求駁回原告的全部訴訟請求;原告承擔本案訴訟費。

原告履行其與答辯人簽訂的《勞務施工承包合同》，組織勞務工人完成了合同所涉的全部勞務施工，答辯人與其進行了工程款結算。根據結算結果，答辯人于當即向原告立下了欠條兩張，共計欠人工費八萬X元。

原告組織勞務工人完成了合同所涉的全部勞務施工，卻未依約向勞務工人支付勞動報酬。勞務工人在再三找不到雇請他們的“X老板”即原告后，多次圍堵案涉工程項目部。項目部要求答辯人和原告及時妥善處理此事，把應發(fā)人工費發(fā)給工人。答辯人多方努力聯系原告希望雙方一起妥善解決工人費的問題。然而原告始終不愿出面解決問題。

圍堵工程項目部后，未領到勞動報酬，工人又集體圍堵、街道辦、勞動*門、*派出所。答辯人聯系不到原告，更未能其身影。*有關部門介入處理，要求答辯人與工人核對工程量、結算人工費。在前述部門人員的見證下，工人憑答辯人簽字蓋章的單據和工人本人填寫的借支單，直接從工程項目部領取人工費。支付的這些人工費，XXXX工程項目部將從應付給答辯人的工程款中直接扣除。事情實質是，答辯人代原告向勞務工人支付了全部人工費。

根據前述事實，答辯人認為：

1、雙方簽訂《勞務施工承包合同》，答辯人施工完畢雙方驗收結算后，答辯人確實應依約向其支付人工費八萬X元。

2、當原告未履行支付人工費的'義務時，因公權力的介入，答辯人代其履行了支付義務，使原告的給付義務消滅。

3、答辯人不需要再按照雙方當時結算的結果向原告支付八萬X元人工費;答辯人只需要向原告支付代付人工費與工程結算款的差額部分。

基于以上理由，答辯人請求人民法院依法駁回原告全部訴訟，判決原告承擔本案訴訟費。

XX市XX區(qū)人民法院

答辯人：XX市XXXX有限公司

20XX年5月21日

機箱承攬合同范本第4篇甲方：____________

乙方：____________

一、總則

乙方根據甲方的需要，為甲方的計算機設備提供軟件硬件的維護服務，并提供相應的技術咨詢服務。為保障雙方權益，明確雙方職責，本著友好協(xié)作的精神，共同協(xié)商達成以下協(xié)議：

二、乙方服務內容及責任

在合同期內，乙方將向甲方提供合同范圍內設備保持正常應用的維護服務。

1、合同簽訂之日起，乙方將對甲方要求，提供即時上門維護服務，提供工作時間的電話咨詢服務。

2、合同期內，甲方的關鍵設備出現故障，導致電腦等相關設備不能正常工作，乙方應及時派維修人員上門維修，并在接到甲方有效報修電話的4小時內到達維修地點。如有其他原因不能保證按時到達，應向甲方說明理由，并在不超過24小時到達現場對電腦等設備進行修復。

4、硬件服務范圍：甲方設備由乙方負責硬件的維護，如因硬件導致的電腦等設備不能正常運行，乙方應配合甲方尋找相應的電腦供應商維修（硬件在保修期內，有電腦供應商保修）。

5、乙方維修人員到達現場后，應盡快檢查出故障，給出相應的解決方案，提出維修建議。

6、在維護過程中，乙方維護人員如需將甲方的設備搬離甲方所在地，須征得甲方同意，出具相關文字手續(xù)，并在指定時間內送還給甲方。

7、維修及維護保養(yǎng)工作結束時，乙方人員應出具有關維護說明（報告），或向甲方有關人員描述故障引發(fā)的原因及處理過程，以及今后在使用當中應注意的問題。

8、乙方人員在維護過程中應不接觸及不泄露甲方的商業(yè)信息、商業(yè)秘密和甲方IT安全秘密的一切書面資料、圖表或者其它形式的資料和信息，包括口頭或視覺透露的資料和信息。

三、甲方責任

1、在合同執(zhí)行期內，甲方應積極配合乙方做好維修與維護保養(yǎng)工作，包括提供設備的相關資料，包括設備品牌型號、規(guī)格、系統(tǒng)軟件、設備驅動程序、設備等。

2、協(xié)議范圍內設備發(fā)生故障時，甲方應及時向乙方報告故障現象，錯誤信息等，以便乙方及時分析故障，有準備地到現場及時解決問題。

3、對于偶發(fā)性及間歇性故障，甲方應協(xié)助乙方做好故障跟蹤工作，根據乙方提出的要求及方法進行記錄。

4、甲方應為乙方服務工程師提供必要的工作場地，在不影響甲方正常工作的前提下，提供維護時間。

5、在維護過程當中，所需要更換的零配件費用由甲方自得負擔，不計在服務費用內（對于保修期內的零配件，由電腦供應商提供）。

6、在服務期內甲方應對乙方服務人員的工作態(tài)度，技術水平進行監(jiān)督與考核，提出意見。

四、違約責任

1、由于乙方服務能力（技術水平、服務態(tài)度等）不能滿足甲方要求，不能及時到達現場進行維護的，出現因乙方服務能力不足導致故障不能及時排除，嚴重影響甲方正常工作的情況，屬于乙方單方面違約，甲方可以提出解除本合同。

2、甲方故意隱瞞協(xié)議內維護設備的重大故障隱患，增加乙方維護工作的困難和負擔，乙方有權拒絕提供相關服務。

3、未經乙方同意，甲方擅自要求其他服務商（出現硬件問題是屬于電腦供應商維護的除外）提供類似服務，所造成的事故，乙方不予負責和維護。屬于甲方單方面違約，乙方可要求解除本合同。

4、任何一方提前解除本合同的，如對方沒有過錯，應向對方付違約款為合同總價的_______%、

5、任何一方違約，應向無責任一方付賠償金為合同總價的_______%、

五、服務地點及設備數量

甲方公司所在地：____________________________

電腦：_______臺。

六、合同價及結算方式

（一）合同總金額為￥_______（人民幣大寫：_____________________元正）。

（二）結算方式：

1、簽訂本合同當日甲方預付定金￥_______（人民幣大寫：_____________________正）；

2、履行合同每個月后第一個工作日甲方付乙方￥_______（人民幣大寫：_______元正）；

七、協(xié)議有效期

1、本協(xié)議有效期為壹年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效，合同期屆滿自動失效，本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________

授權代表簽字：__________

日期：__________________

乙方：__________________

授權代表簽字：__________

日期：__________________

機箱承攬合同范本第5篇承攬合同（供加工承攬用）

訂立合同雙方：

承攬人______________________，以下簡稱甲方；

定作人：__________________，以下簡稱乙方；

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費；

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

第六條加工費結算辦法與時間；

第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

第八條甲方的違約責任：

1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任：

1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

定作人：__________承攬人：_______________

代表人：__________代表人：____________________

開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

帳號：_________________帳號：_____________________

簽訂日期：_____年____月____日

機箱承攬合同范本第6篇委托方（甲方）：_________________

受委托方（乙方）：_______________

甲方委托乙方承擔本建設項目城市規(guī)劃技術服務，根據《^v^合同法》、《^v^城市規(guī)劃法》以及有關規(guī)定，經雙方協(xié)商同意，簽訂本合同。

第一條委托服務的建設項目概況

1。1項目名稱_______________________

1。2項目地點_______________________

1。3擬建建設項目規(guī)模

用地面積：_________平方米，層數：_________，建筑面積：_________平方米，層數：_________，其中含商服面積：_________平方米，層數：_________；住宅面積：_________平方米，層數：_________，管線名稱：_________，長度：_________

1。4其它：_______________________

第二條委托服務內容

2。1建設項目現場踏勘

2。2建設項目選址定點

2。3提供規(guī)劃設計條件和有關資料

2。4比選規(guī)劃設計方案

2。5提供城市規(guī)劃法律法規(guī)和規(guī)劃技術標準咨詢服務。

2。6其他_______________________

2。7任務完成日期_______________________

第三條甲方按時向乙方提供有關文件和資料

文件資料名稱_____________________________

內容要求_________________________________

份數_____________________________________

提交時間_______________________________

第四條委托服務費用及支付方式

4。1甲乙雙方支付或收取的服務費用標準按省物價局黑價聯[20xx]162號文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行。

4。2本合同簽訂后_________天內，甲方一次性支付規(guī)劃技術服務費（大寫）_________萬元（小寫_________萬元）；或本合同簽訂后_________天內，甲方支付規(guī)劃技術服務費總額度_________%，即（大寫）_________萬元（小寫_________萬元），項目服務內容完成后_________天內，甲方支付乙方剩余全部費用，即（大寫）_________萬元（小寫_________萬元）。

第五條雙方責任

5。1甲方責任

5。1。1甲方委托規(guī)劃技術服務任務時，必須向乙方提供相關文件資料和明確要求，并對所提供的文件材料真實性和時限負責。

甲方提供的文件資料超過規(guī)定期限10天以內，乙方完成規(guī)劃技術服務成果的時間按合同規(guī)定的時間相應順延；規(guī)定期限超過10天以上的，乙方有權重新確定提交規(guī)劃技術服務成果的時間。

5。1。2甲方變更委托服務項目或提供文件材料有誤，導致乙方返工時，雙方另行簽訂補充合同。甲方應按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付費用，具體標準雙方協(xié)商確定。

5。1。3合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未開展服務工作的，乙方應當返還甲方已支付費用的50%；乙方已開展工作的`，甲方應當按合同規(guī)定的服務費用總額支付給乙方。

5。1。4甲方應按本合同第三款規(guī)定的費用金額和時間向乙方支付規(guī)劃技術服務費。甲方逾期支付一天，應向乙方多支付相應金額千分之一的逾期滯納金。

5。1。5甲方應向乙方工作人員提供工作、交通等方面的便利條件。

5。2乙方責任

5。2。1乙方應按省物價局黑價聯字[20xx]162號和黑建規(guī)[20xx]41號及有關規(guī)定開展規(guī)劃技術服務活動。

5。2。2乙方對提交的委托項目規(guī)劃技術服務成果質量負責。

5。2。3合同生效后，乙方提出中止或解除合同，應返還甲方所支付的服務費用。

5。2。4因乙方延誤規(guī)劃技術服務成果提交時間，每延誤一天，乙方核減該項目規(guī)劃技術服務費總額的千分之一，核減的最高限額為甲方向乙方所支付的全部費用。

第六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第種方式解決

（一）提交_______________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第七條其他事項

7。1本合同未盡事宜，雙方應當及時協(xié)商并共同簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7。2本合同自雙方簽訂之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

7。3雙方共同履行完本合同規(guī)定的責任義務后，本合同即終止。

委托方（甲方）

單位名稱（單位公章）

年月日

法定代表人（簽字）

經辦人（簽字）

單位地址

開戶銀行

受委托方（乙方）

單位名稱

（單位公章）

年月日

營業(yè)執(zhí)照編號

資質等級

資質證書編號

法定代表人

（簽字）

經辦人

（簽字）

開戶銀行

機箱承攬合同范本第7篇答辯人：

地址：

法定代表人：

被答辯人：

地址：

法定代表人：

_____年_____月_____日，答辯人因收到__________人民法院轉來——關于“__________與原告__________因雇員受害賠償糾紛”一案，現依法提出如下答辯意見：

答辯事項：

答辯人請求人民法院依法駁回__________不合理且不合法的訴訟請求。

事實和理由：

一、答辯人與原告、被告均不存在雇傭關系。

1、答辯人與原告______不存在雇傭關系。原告受雇于被告______而非答辯人，且其報酬由被告何劍支付，足見原告事實上系受雇于被告______，其與答辯人不存在雇傭關系。

2、答辯人與被告______系承攬合同關系，而非雇傭關系。《合同法》第二百五十一條規(guī)定，“承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同?！北景钢校疝q人將搬運工地提升架的任務交由被告______承攬，并一次性支付其承攬報酬；且被告何劍為完成承攬任務，還雇請了原告為其提供勞務。由此可知答辯人與被告間為承攬合同關系。

二、原告以答辯人系“發(fā)包人”應對其損失承擔連帶賠償責任無事實和法律依據。

1、答辯人認為，作為搬運工地提升架的承攬人并不需要有相關資質，故原告依照《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定向答辯人主張賠償無事實依據。

2、此外，《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條中所述“發(fā)包人”應限于僅指《合同法》中建設工程合同關系或與建設工程合同類似的合同關系中的“發(fā)包人”。

因建設工程事務中，若施工承包方無相關資質則勞動者遭受意外傷害的風險將劇增，故司法解釋以保護勞動者權益為考量而有此規(guī)定。但若對“發(fā)包人”的定義進行任意擴張解釋，將大多數普通、簡單的承攬合同關系中的“定做人”都歸類為“發(fā)包人”，則會不當的對“定做人”苛以重責，不符合社會經濟生活實踐，亦有違民法公*之原則。

故答辯人認為本案不應適用《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款的相關規(guī)定。

三、除上述觀點外，答辯人對于本案保留以下答辯意見：

1、對于本案損害結果的發(fā)生，答辯人即使存在過錯，亦屬輕微過失，不應承擔連帶賠償責任，且應由作為雇主的被告______及直接侵權人被告許美麗對原告的損失承擔主要的賠償責任。

2、關于賠償數額，答辯人認為：

1、誤工費計算不符合客觀事實，誤工時間為______天，以農林牧漁業(yè)職工*均工資______元/年計算為計算標準，誤工費應為______元。

2、護理費用不符合客觀事實，護理期限為______天，以農林牧漁業(yè)職工*均工資______元/年為計算標準，護理費應為______元。

3、原告主張交通費的損失，但其提供的部份證據的真實性、與治療之間的關聯性均存在疑問，故答辯人對此不予認可。

4、住院伙食補助費應為______元/天，計算______天共______元。

5、營養(yǎng)費數額偏高，應為______元。

6、殘疾賠償金數額過高，原告為農村居民，故以農村居民人均純收入______元/年為計算標準，傷殘九級十級，殘疾賠償金應為______元。

7、精神損失撫慰金數額過高，可由法院依法裁決。

綜上，原告向答辯人主張損害賠償無事實和法律依據依法應駁回其對答辯人的訴求。即使答辯人對損害的發(fā)生存在過錯，亦屬輕微過失；且主張的部分賠償項目及金額欠缺理據，故懇請貴院酌情考量本人的答辯意見并依法作出裁判。

__________人民法院

答辯人：_______________

______年_____月_____日

附：答辯書副本_____份；

證據材料______份

機箱承攬合同范本第8篇甲方因業(yè)務上需要，自愿將安防監(jiān)控設備委托給乙方維護。按照“平等自愿，平等協(xié)商”的原則。簽訂本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。

一、總則

1、甲方將_____________每臺設備的維護費_______元(人民幣)/民幣)。該費用不包括更換零件的費用，問題，以___________________________元。

2、周期：每月定期上門服務一次，如有特殊情況需隨時響應。

3、9：00-18:00(北京時間)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后三個小時之內為本協(xié)議的標準響應時間(根據實際情況而定);此文件為樣本文件，不具備任何法律效力。如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。

4、標準響應時間：從乙方確認并接受了甲方的現場服務請求至乙方服務人員到達服務地點所需的最長時間為24小時，標準響應時間為12小時。

5因故障現象未如實告知乙方所產生的后果由甲方承擔。

6經甲方同意。

7、更換部件

更換部件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認。

三、服務方式

此文件為樣本文件，不具備任何法律效力。

1、電話支持：乙方通過服務電話對甲方的故障設備做出基本故障判定、故障排除、操作指導的服務。

2、現場服務：當甲方在斷定無法只通過電話支持來排除故障設備的故障時，將根據協(xié)議條款中的有關規(guī)定乙指派專業(yè)人員在標準服務時間里到達服務現場服務。

四、服務內容

1、向乙方發(fā)出書面或電話的服務請求。除非甲方在協(xié)議條款中書面說明，否則非指定聯系人發(fā)出的服務請求，乙方將不予響應。

2、任何聯系人的變動，甲方應在七個工作日內通知乙方。

六、協(xié)議不涉及的服務

1、系統(tǒng)設備清單所列之外的設備。此文件為樣本文件，不具備任何法律效力。

2、非乙方原因造成的數據丟失。

3、在甲方不允許乙方出入的場所才能完成的服務。

4、甲方所承諾提供服務地點以外的地方。

5、任何由于可證明的產品(軟件、硬件)自身的固有缺陷而引起的軟、硬件故障或錯誤。

七、保密

八、協(xié)議生效及協(xié)議期限：本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議期限為______年____月____日至______年____月____日。

九、付款方式;甲方以年為單位支付乙方服務費。亦可以月為單位支付服務費或以每次服務內容單獨付費。此文件為樣本文件，不具備任何法律效力。

十、協(xié)議的終止及罰則

1、本協(xié)議到期前，甲、乙各方若要終止協(xié)議，須提前一個月書面通知對方，在協(xié)議終止后，未履行的服務費用將退予甲方。

2、如果發(fā)生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協(xié)議：除非未15天后仍未付款的。

十三、其他協(xié)商解決。

本協(xié)議最終解釋權歸乙方所有。此文件為樣本文件，不具備任何法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

機箱承攬合同范本第9篇答辯人：陳ⅹⅹ，女，1969年10月18日出生，漢族，住ⅹⅹ縣ⅹⅹ鎮(zhèn)ⅹⅹ路ⅹⅹ號。

被答辯人：熊ⅹⅹ，男，1955年8月30日出生，漢族，?、hⅹⅹ鎮(zhèn)ⅹⅹ路ⅹⅹ號。

因熊ⅹⅹ訴陳ⅹⅹ房屋買賣合同糾紛一案，現答辯人根據《^v^民事訴訟法》的相關規(guī)定，針對被答辯人的訴訟請求和陳述的事實提出答辯意見如下：

一、被答辯人請求法院判決答辯人全面履行合同于法無據。

買賣合同第七條明確約定：“若出賣人翻悔，出賣人須退還買受人所交的定金(即人民幣肆拾萬元整)并賠償買受人的損失人民幣(貳拾萬元整);若買受人翻悔，則出賣人只退還買受人所交給出賣人的貳拾萬元整定金，且此協(xié)議解除?！?/p>

對于該條該項之約定，答辯人認為至少說明了三個方面的問題：

第一，買賣雙方在訂立合同之時，已經預見到了可能存在一方翻悔(即違約)的情況，并且在合同中明確約定翻悔的情況下怎么處理，該規(guī)定實際上屬于違約處理條款，那么，根據意思自治，當一方違約時，該違約條款應當優(yōu)先適用，另一方也只能選擇適用該約定，即只能要求對方承擔違約責任，否則違約條款就沒有存在的價值和意義。因此，被答辯人要求法院判決答辯人全面履行合同的訴訟請求于法無據。

第二，根據該條款之約定，一方違約，承擔違約責任后，合同解除。合同解除的方式有法定解除和約定解除，在上述條款中，買賣雙方明確約定如果一方翻悔的，承擔違約責任后，合同解除，也就是說買賣雙方均有以承擔違約責任為條件來解除合同的權利，因此買受人要求法院判決出賣人強制履行合同義務而不是要求承擔違約責任的訴訟請求沒有合同依據，并且判決強制履行難以執(zhí)行，因此請求法院依法予以駁回。

第三，買賣合同把定金和違約金合并在一起加以約定，如果出賣人違約，須退還買受人所交的定金并賠償損失貳拾萬元，對于定金，是要求退還而不是要求雙倍返還，即退還后賠償貳拾萬元損失即可，通過約定放棄了定金罰則;如果買受人違約，出賣人退還買受人貳拾萬元，對于這貳拾萬元我們認為就是違約金，因為如果適用定金罰則，則是肆拾萬元(即要雙倍返還定金)?？梢?，既然買受人違約承擔貳拾萬元違約責任，那么出賣人違約也只能承擔貳拾萬元違約責任，雙方之間承擔的違約責任的大小和程度才是一致的，再根據權利義務相一致的原則，答辯人認為，在本案中，當事人之間通過明確具體的約定選擇了違約金罰則，放棄了定金罰則，無論哪方違約，均承擔貳拾萬元違約責任。

二、本案是被答辯人違約在先，答辯人并沒有違約，而是依法行使法律賦予的先履行抗辯權。

根據房屋買賣協(xié)議第三條之約定:“待買受人付清全部房款(交款時雙方同時到ⅹⅹ縣信用合作聯社將出賣人的該房的抵押權證全部取出)后，出賣人不再享有該房的任何產權和國有土地使用權，此房的一切房產所有權和國有土地使用權即歸買受人所有?！痹摷s定說明被答辯人有先付清房款并協(xié)助答辯人到銀行取出房產權屬證明的義務，然后答辯人才有協(xié)助被答辯人辦理房屋產權過戶手續(xù)的義務，雙方履行義務有先后之分，即被答辯人履行義務在先，答辯人履行義務在后，現被答辯人未付清購房款，根據合同約定，答辯人有權拒絕交房和辦理過戶手續(xù)。

綜上所述，被答辯人違約在先，答辯人是合法行使法律賦予的先履行抗辯權，且被答辯人要求全面履行合同義務于法無據，因此，請求貴院依法駁回其訴訟請求。

ⅹⅹ縣人民法院

——解除合同答辯狀

機箱承攬合同范本第10篇委托方（甲方）：_________________

受委托方（乙方）：_______________

甲方委托乙方承擔本建設項目城市規(guī)劃技術服務，根據《^v^合同法》、《^v^城市規(guī)劃法》以及有關規(guī)定，經雙方協(xié)商同意，簽訂本合同。

第一條委托服務的建設項目概況

項目名稱_______________________

項目地點_______________________

擬建建設項目規(guī)模

用地面積：_________平方米，層數：_________，建筑面積：_________平方米，層數：_________，其中含商服面積：_________平方米，層數：_________；住宅面積：_________平方米，層數：_________，管線名稱：_________，長度：_________

其它：_______________________

第二條委托服務內容

建設項目現場踏勘

建設項目選址定點

提供規(guī)劃設計條件和有關資料

比選規(guī)劃設計方案

提供城市規(guī)劃法律法規(guī)和規(guī)劃技術標準咨詢服務。

其他_______________________

任務完成日期_______________________

第三條甲方按時向乙方提供有關文件和資料

文件資料名稱_____________________________

內容要求_________________________________

份數_____________________________________

提交時間_______________________________

第四條委托服務費用及支付方式

甲乙雙方支付或收取的服務費用標準按省物價局黑價聯[20xx]162號文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行。

本合同簽訂后_________天內，甲方一次性支付規(guī)劃技術服務費（大寫）_________萬元（小寫_________萬元）；或本合同簽訂后_________天內，甲方支付規(guī)劃技術服務費總額度_________%，即（大寫）_________萬元（小寫_________萬元），項目服務內容完成后_________天內，甲方支付乙方剩余全部費用，即（大寫）_________萬元（小寫_________萬元）。

第五條雙方責任

甲方責任

甲方委托規(guī)劃技術服務任務時，必須向乙方提供相關文件資料和明確要求，并對所提供的文件材料真實性和時限負責。

甲方提供的文件資料超過規(guī)定期限10天以內，乙方完成規(guī)劃技術服務成果的時間按合同規(guī)定的時間相應順延；規(guī)定期限超過10天以上的，乙方有權重新確定提交規(guī)劃技術服務成果的.時間。

甲方變更委托服務項目或提供文件材料有誤，導致乙方返工時，雙方另行簽訂補充合同。甲方應按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付費用，具體標準雙方協(xié)商確定。

合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未開展服務工作的，乙方應當返還甲方已支付費用的50%；乙方已開展工作的，甲方應當按合同規(guī)定的服務費用總額支付給乙方。

甲方應按本合同第三款規(guī)定的費用金額和時間向乙方支付規(guī)劃技術服務費。甲方逾期支付一天，應向乙方多支付相應金額千分之一的逾期滯納金。

甲方應向乙方工作人員提供工作、交通等方面的便利條件。

乙方責任

乙方應按省物價局黑價聯字[20xx]162號和黑建規(guī)[20xx]41號及有關規(guī)定開展規(guī)劃技術服務活動。

乙方對提交的委托項目規(guī)劃技術服務成果質量負責。

合同生效后，乙方提出中止或解除合同，應返還甲方所支付的服務費用。

因乙方延誤規(guī)劃技術服務成果提交時間，每延誤一天，乙方核減該項目規(guī)劃技術服務費總額的千分之一，核減的最高限額為甲方向乙方所支付的全部費用。

第六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第種方式解決

（一）提交_______________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第七條其他事項

本合同未盡事宜，雙方應當及時協(xié)商并共同簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

本合同自雙方簽訂之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

雙方共同履行完本合同規(guī)定的責任義務后，本合同即終止。

委托方（甲方）

單位名稱

（單位公章）

年月日

法定代表人

（簽字）

經辦人

（簽字）

單位地址

開戶銀行

受委托方（乙方）

單位名稱

（單位公章）

年月日

營業(yè)執(zhí)照編號

資質等級

資質證書編號

法定代表人

（簽字）

經辦人

（簽字）

開戶銀行帳戶

機箱承攬合同范本第11篇委托方(甲方)：XX海關

住所地：XX市XX區(qū)XX街XX號法定代表人：項目聯系人：聯系方式

通訊地址：電話傳真電子信箱：

受托方(乙方)住所地：法定代表人項目聯系人：聯系方式

通訊地址：電話傳真電子信箱：

本合同甲方委托乙方就成都海關計算機系統(tǒng)服務器維保服務目進專項技術服務，并支付相應的技術服務報酬。雙方經過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《^v^合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

第一條甲方委托乙方進行技術服務的內容如下：

1、技術服務的目標。

2、技術服務的內容響應時間不多于4小時。。

3、技術服務的方式。

第二條乙方應按下列要求完成技術服務工作：

1、技術服務地點;

2、技術服務期限

3、技術服務進度

4、技術服務質量要求;

5、技術服務質量期限要求

第三條為保證乙方有效進行技術服務工作，甲方應當向乙方提供下列工作條件和

協(xié)作事項：

1、提供技術資料：

(1)

(2)

(3)

(4)

2、提供工作條件：

(1)

(2)

(3)

(4)

3、其他：。

4、甲方提供上述工作條件和協(xié)作事項的時間及方式：。

第四條甲方向乙方支付技術服務報酬及支付方式為：

1、技術服務費總額為：;

2、技術服務費由甲方(一次或分期)支付乙方。

具體支付方式和時間如下：

(1)

(2)

(3)

乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為：

開戶銀行：地址：帳號：

第五條雙方確定因履行本合同應遵守的保密義務如下：

甲方：

1、保密內容(包括技術信息和經營信息)：

2、涉密人員范圍：

3、保密期限：

4、泄密責任：

乙方：

機箱承攬合同范本第12篇甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

一、總則

二、服務范圍

甲乙雙方共同建立機器設備檔案，并由乙方對檔案內的計算機設備提供維護、維修、巡檢等服務。

三、乙方的基本服務內容和方式

1、協(xié)議簽署后，乙方在兩周內完成甲方計算機設備服務檔案的建立，該檔案作為協(xié)議的附件，是乙方提供服務范圍的主要依據。

2、提供定期安排工程師上門巡檢服務，保障計算機系統(tǒng)的軟件、硬件和附屬設備的正常運行。

3、協(xié)議期間，甲方臨時遇到計算機等設備故障時，乙方提供4小時內到達用戶現場，并及時解決問題。

4、上門服務時間：星期一至星期五的上午8：30下午6：00

1、建立辦公設備技術檔案，為設備管理和維護提供依據

1)設備技術檔案建立服務;

2)重要設備防范措施服務

機箱承攬合同范本第13篇事實和理由：

一、答辯人與原告、被告均不存在雇傭關系。

1、答辯人與原告______不存在雇傭關系。原告受雇于被告______而非答辯人，且其報酬由被告何劍支付，足見原告事實上系受雇于被告______，其與答辯人不存在雇傭關系。

2、答辯人與被告______系承攬合同關系，而非雇傭關系。《合同法》第二百五十一條規(guī)定，“承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同?！北景钢校疝q人將搬運工地提升架的任務交由被告______承攬，并一次性支付其承攬報酬；且被告何劍為完成承攬任務，還雇請了原告為其提供勞務。由此可知答辯人與被告間為承攬合同關系。

二、原告以答辯人系“發(fā)包人”應對其損失承擔連帶賠償責任無事實和法律依據。

1、答辯人認為，作為搬運工地提升架的承攬人并不需要有相關資質，故原告依照《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定向答辯人主張賠償無事實依據。

2、此外，《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條中所述“發(fā)包人”應限于僅指《合同法》中建設工程合同關系或與建設工程合同類似的合同關系中的“發(fā)包人”。

因建設工程事務中，若施工承包方無相關資質則勞動者遭受意外傷害的風險將劇增，故司法解釋以保護勞動者權益為考量而有此規(guī)定。但若對“發(fā)包人”的定義進行任意擴張解釋，將大多數普通、簡單的承攬合同關系中的“定做人”都歸類為“發(fā)包人”，則會不當的對“定做人”苛以重責，不符合社會經濟生活實踐，亦有違民法公*之原則。

故答辯人認為本案不應適用《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款的相關規(guī)定。

三、除上述觀點外，答辯人對于本案保留以下答辯意見：

1、對于本案損害結果的發(fā)生，答辯人即使存在過錯，亦屬輕微過失，不應承擔連帶賠償責任，且應由作為雇主的被告______及直接侵權人被告許美麗對原告的損失承擔主要的賠償責任。

2、關于賠償數額，答辯人認為：

1、誤工費計算不符合客觀事實，誤工時間為______天，以農林牧漁業(yè)職工*均工資______元/年計算為計算標準，誤工費應為______元。

2、護理費用不符合客觀事實，護理期限為______天，以農林牧漁業(yè)職工*均工資______元/年為計算標準，護理費應為______元。

3、原告主張交通費的損失，但其提供的部份證據的真實性、與治療之間的關聯性均存在疑問，故答辯人對此不予認可。

4、住院伙食補助費應為______元/天，計算______天共______元。

5、營養(yǎng)費數額偏高，應為______元。

6、殘疾賠償金數額過高，原告為農村居民，故以農村居民人均純收入______元/年為計算標準，傷殘九級十級，殘疾賠償金應為______元。

7、精神損失撫慰金數額過高，可由法院依法裁決。

綜上，原告向答辯人主張損害賠償無事實和法律依據依法應駁回其對答辯人的訴求。即使答辯人對損害的發(fā)生存在過錯，亦屬輕微過失；且主張的部分賠償項目及金額欠缺理據，故懇請貴院酌情考量本人的答辯意見并依法作出裁判。

機箱承攬合同范本第14篇甲方：

乙方：

參照合同法之其一《承攬合同》、國標GB/T18775-20xx《電梯維修規(guī)范》、^v^令373號《特種設備安全監(jiān)察條例》的有關規(guī)定，本著平等公證、互惠互利的原則。經委托方(以下稱甲方)與受托方(以下稱乙方)共同協(xié)商，簽定本合同。

一、服務范圍

甲方委托乙方對(設備位臵)：;(數量):(臺);型號：型(乘客、載貨、醫(yī)用、液壓、觀光、食品等電梯設備或自動扶梯、自動人行道等設備以下簡稱設備)提供以下(第五項)指定的方式進行維修保養(yǎng)服務。

二、有效期限

自年月日至年月日。期滿后雙方未提出異議，本合同繼續(xù)生效()。合同履行期間，任何一方如有異議，必須函告對方，協(xié)商解決。

三、合同費用

甲方/年/臺設備支付服務費:￥元給乙方，臺/年合計支付￥元給乙方。大寫人民幣：拾萬仟佰元整/年。年共計支付：拾萬仟佰元整。

四、付款方式(A、B、C三種方式任選一種)開收據();開發(fā)票()。

A、在服務期[每周年開始后()];[每周年期滿前()]的一個月內，甲方將該周年的服務費100%一次性支付給乙方，往后每周年依此類推()。

B、在服務期開始后一周內，甲方將第一周年服務費的50%(及元)支付給乙方，剩余款項于該周年服務期滿前一個月內付清，往后每周年依此類推()。

C、在服務期開始后一周內，甲方將第一季度的服務費100%(及元)支付給乙方，往后依此類推，每季度開始的一周內將該季度的服務費支付給乙方()。

五、服務方式及內容(雙方協(xié)商選擇全包()、半包()、清包()方式)。

1、三種方式相同內容：

(1)合同履行期間，每月兩次派專業(yè)技術人員，根據國家標準結合乙方的工藝和規(guī)范，對設備進行調整、檢查、潤滑、清潔等維護保養(yǎng)工作，以保持設備的正常運行。

(2)每次保養(yǎng)前必須通知甲方現場負責人，取其同意后方可進行保養(yǎng)工作。

(3)停止設備運行維修保養(yǎng)時，應有明顯的檢修標志。

(4)發(fā)現設備存在安全隱患時，應及時通知甲方負責人，必要時可以停止使用。

(5)每次保養(yǎng)完畢后填寫保養(yǎng)記錄，由甲方負責人簽字認可，甲方自留一份存檔，作為提供給(^v^和特監(jiān)所)對該設備隨時抽查和年檢時的必備資料。

(6)該設備的定期檢測(年檢)時間將到時，乙方應提前10-30日內通知甲方。提供檢測申請單，在甲方填寫蓋章后將其送達檢測部門，完成申請通知。

(7)配合國家執(zhí)法部門(^v^和特監(jiān)所)對該設備的隨時抽查和定期檢測(年檢)工作，整改檢測時提出的屬于乙方工作范圍內的不合格項目，合格后將其合格證臵于設備內明顯位臵，其檢測報告書交甲方負責人存檔保管。

(8)乙方對設備提供24小時應急處理服務。接到報修通知后，市區(qū)內30分鐘內到達現場，其它區(qū)縣視路途而定，最多不超過24小時。

(9)維修人員必須持證上崗，每次維修結束后填寫維修任務單，由甲方指定人簽字認可，甲方自留一份存檔，作為提供給(^v^和特監(jiān)所)對該設備隨時抽查和年檢時的必備資料。

(10)對甲方值班人員的基本培訓，基本操作培訓和安全知識培訓，但不承擔任何責任。建議甲方管理的每個小區(qū)至少有一名持有操作證的人員值班。

(11)設備在正常運行中發(fā)生故障或設備損壞。乙方應及時維修或更換。如該故障在12小時不能修復，乙方應將設備故障以及原因以書面形式告知甲方，并盡快修復。

(12)如有主要設備損壞或發(fā)生安全事故，應另作事故記錄，雙方存檔備查。

(13)一般來說設備運行三至五年需進行一次中修或大修，乙方應配合甲方對設備的大修工作，若由乙方負責大修工作，費用另計，具體事宜由雙方另行協(xié)商。

2、三種方式不同內容：

A、全包：乙方提供設備廠家標配功能的全部配件維修，并保證質量。不包括其它附加設備和新增設備，但可以有償提供或協(xié)助購買其維修配件。

B、半包：乙方免費提供[200元以下/件的配件()]或[(見:附件)的部分配件()]，其它配件由甲方提供，也可以由乙方購買或協(xié)助甲方購買所需配件，費用由甲方支付。

C、清包：甲方提供所有維修配件，并保證質量，乙方負責免費更換維修。也可以由乙方購買或協(xié)助甲方購買所需配件，費用由甲方支付。

六、雙方的責任及權利

1、甲方權利：

(1)核查乙方單位的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼證、資格許可證、法人授權書及工作人員的工作證、身份證、等有效證件。

(2)如發(fā)現乙方工作人員對設備不愛護或故意損壞時，可向其單位或有關部門投訴，情節(jié)嚴重時可終止合同，向其索賠。

(3)對乙方工作人員的服務不滿意時，可向其單位或有關部門投訴。

(4)隨時監(jiān)督、檢查合同范圍內的工作質量、進度、方法、記錄等。

(5)有權安排專業(yè)人員隨從乙方工作人員一起作業(yè)監(jiān)督工作。

(6)也可組織、邀請本單位或專業(yè)機構人士對合同范圍的工作進行抽檢評估。

(7)在一年或數年的合同周期滿時，選擇和更改服務方式。

(8)考察其同行業(yè)公司或乙方的其他客戶，對比服務質量和服務態(tài)度，如確認乙方的工作質量、服務態(tài)度、技術實力太差并且不能確保其設備的正常運行時，有權提出終止合同。

2、甲方責任：

(1)合同簽訂前，向乙方提供與設備相關的隨機客戶資料、圖紙資料、檢測報告等，交接時保持設備的器件齊全，各種功能及運行正常。否則、之前的問題乙方只提供有償服務。

(2)提供符合設備設計正常運行的動力電源和接地系統(tǒng)。

(3)嚴禁無關人員擅入機房，機房門窗應符合^v^門的防盜標準，機房內應配有符合消防部門標準的消防設施。

(4)配合乙方維修人員，通過或進入維修設備必須的場所。

(5)監(jiān)督檢查設備機房、各層設備門口、井道及底坑不能有各種液體流入、滲入、不能有各種物品堆放，尤其是易燃、易爆、有毒物品，隨時打掃設備日常衛(wèi)生。

(6)對設備所用電源進行調壓、倒相等工作時，必須提前通知乙方有關人員。否則造成故障或設備損壞乙方不負責。

(7)當設備出現異常現象及發(fā)生故障或事故時，及時通知乙方維修人員，準確告知其單位和所在位臵，以免報修通知不詳而耽誤到達時間。

(8)合同簽訂后，甲方應按合同約定的付款方式按時付款。

3、乙方權利：

(1)在合同期內，甲方不得與乙方以外的個人和組織發(fā)生任何與本合同內容相關的業(yè)務往來，否則造成的損失乙方不承擔任何責任。

(2)在合同期內如遇與設備有關的變更設計、修復、更換性施工時，甲方應提前書面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。否則由此引起的損失和安全事故乙方不承擔責任。

(3)未經乙方有關負責人及維保人員同意，任何人不得強制啟動或停止正在保養(yǎng)、維修、調試中的設備，否則造成的人身、設備事故乙方不承擔責任，造成乙方損失和傷害的追究其責任。

(4)未經乙方有關負責人及維保人員同意，任何人不得啟動因有故障或安全隱患而停止的設備，否則造成的人身、設備事故乙方不承擔責任。造成乙方損失和傷害的追究其責任。

(5)甲方不按合同規(guī)定時間付款，乙方隨時有權終止合同并向其索賠。

(6)服務期限內，甲方在未得到乙方同意前，不得允許任何人對設備進行任何裝飾、翻新、修理、更換等，否則乙方對設備的運行不負任何責任，且有權立即終止本合同。乙方若同意甲方自行實施上述工程時，甲方必須在工程結束時，通知乙方人員對設備檢查無誤后，方可運行。

(7)甲方若需要終止合同，必須提前一個月書面通知乙方，在與乙方結清所有費用，辦理維護交接事宜后方可終止。

(8)任何非乙方所能控制的因素而產生的損失、損害或索賠，乙方不承擔責任，同時不承擔因此引發(fā)的后果，但有義務協(xié)助調查原因。

4、乙方的責任

(1)必須按照本合同約定，參照國家有關規(guī)定對設備提供維修保養(yǎng)服務。

(2)維修保養(yǎng)人員應遵守當地法律法規(guī)、民俗習慣及甲方的各項規(guī)章制度。

(3)向甲方出示單位的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼證、資格許可證、法人授權書及工作人員的工作證、身份證、等有效證件。

(4)如在接到報修電話后，未能安合同規(guī)定時間到達現場，超出時間引起的事故或損失應承擔相應的責任。

(5)乙方自備各種專業(yè)維修工具，但不包括軟件操作工具。

(6)因保養(yǎng)不到位或工作人員違章作業(yè)、違法犯紀行為造成甲方損失時，應負相應賠償。

(7)接受甲方對合同范圍內的工作質量、進度、方法、安全、記錄等監(jiān)督檢查。

(8)維修人員在維修、保養(yǎng)過程中發(fā)生的安全事故或意外傷亡事故由乙方負責。

(9)凡是合同期內的設備，如因維保質量未能通過定期檢測(年檢)的，發(fā)生的復檢費用由乙方負責(不包括乙方提出來不合格甲方未整改的項目)。

七、本合同不承擔項目

機箱承攬合同范本第15篇承攬方：________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：_________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條、加工成品

第二條、加工成品質量要求

第三條、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的`損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條、價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條、驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條、交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條、包裝要求及費用負擔

第九條、運輸辦法及費用負擔

第十條、結算方式及期限

第十一條、其他約定

第十二條、承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條、定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條、糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按（）項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

機箱承攬合同范本第16篇答辯人：_________________集團公司住所地：_________________

法定代表人：_________________職務：_________________總經理

答辯人因與_______承攬合同糾紛一案，現依據事實和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。

一、__________集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人，具有獨立訴訟主體地位，應當參加訴訟，原告無權直接起訴總公司。

《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責人進行訴訟?！睹裨V意見》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分支機構。__________集團陜西分公司為依法成立、經依法登記、有營業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對獨立性。與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當事人為分公司，依據上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當事人資格，應當作為訴訟主體獨立參加訴訟。

該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨立訴訟資格，原告應該以分公司為被告，無權直接起訴總公司。

二、原告訴稱，________年____月____日，分公司原負責人______在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進行了確認。而原告在起訴書中稱原負責人為“楊惠生”，若原負責人_____真的對所拖欠貨款進行了簽字確認，原告不可能不知原負責人Z經理的真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關證據，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性，不排除偽造的可能性。

三、__________集團陜西分公司原負責人_____已涉嫌經濟犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實存在及是否屬于_____的個人行為等重要事實無法明確，更無法考證，需要等ZZ歸案及*機關的調查結果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實不清，證據不足，有待核實。

綜上，本案事實不清，證據不足，原告無權起訴總公司，根據《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關法律規(guī)定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護答辯人合法權益。

____________人民法院

答辯人：_________________

________年____月____日

機箱承攬合同范本第17篇合同編號：______________

委托方：_______________________

住所：_________________________

法定代表人：___________________

項目聯系人：___________________

聯系方式：_____________________

通訊地址：_____________________

電話：_________________________

傳真：_________________________

電子信箱：_____________________

受托方：_______________________

住所：_________________________

法定代表人：___________________

項目聯系人：___________________

聯系方式：_____________________

通訊地址：_____________________

電話：_________________________

傳真：_________________________

電子信箱：_____________________

開戶銀行：_____________________

地址：_________________________

賬號：_________________________

委托方委托受托方研究開發(fā)_________項目，并支付研究開發(fā)經費和報酬，受托方接受委托并進行此項研究開發(fā)工作。雙方經過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《^v^合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

第一條項目名稱

____________________________________