工程停工補償協(xié)議

工程停工補償協(xié)議合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方作為工程項目的投資人和業(yè)主，乙方為該工程項目的施工方，雙方為了保障工程項目的順利進行，經(jīng)友好協(xié)商，就工程停工補償事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程合同總價：__________1.5工程開工日期：__________1.6工程預計竣工日期：__________二、停工原因2.1甲方因下列原因之一導致工程停工的，乙方應予以配合，并按照本協(xié)議的約定享受停工補償：（1）甲方更改工程設計、工程規(guī)模、工程內(nèi)容或施工方案；（2）甲方延遲提供施工圖紙、施工場地、施工材料或施工設備；（3）甲方遲延支付工程進度款；（4）甲方其他原因導致工程無法正常進行。2.2乙方因下列原因之一導致工程停工的，甲方有權要求乙方支付違約金，并按照本協(xié)議的約定享受停工補償：（1）乙方違反合同約定，導致工程進度嚴重滯后；（2）乙方違反合同約定，導致工程質(zhì)量不符合標準；（3）乙方擅自停工、撤場或解除合同；（4）乙方其他原因導致工程無法正常進行。三、停工補償3.1甲方停工補償（1）甲方因原因2.1導致工程停工的，乙方應按照實際停工天數(shù)向甲方支付停工補償，停工補償標準為：__________元/天。（2）甲方停工補償?shù)挠嬎惴椒ㄈ缦拢和９ぱa償金額=停工天數(shù)×停工補償標準3.2乙方停工補償（1）乙方因原因2.2導致工程停工的，甲方有權要求乙方支付違約金，并按照實際停工天數(shù)向甲方支付停工補償，停工補償標準為：__________元/天。（2）乙方停工補償?shù)挠嬎惴椒ㄈ缦拢和９ぱa償金額=停工天數(shù)×停工補償標準四、停工補償?shù)闹Ц杜c結算4.1甲方應在停工結束后__________日內(nèi)向乙方支付停工補償金額。4.2乙方應在停工結束后__________日內(nèi)向甲方支付違約金。4.3雙方應按照合同約定的付款方式進行支付。五、違約責任5.1甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權要求甲方支付違約金，并按照實際停工天數(shù)向甲方支付停工補償。5.2乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權要求乙方支付違約金，并按照實際停工天數(shù)向甲方支付停工補償。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.工程進度計劃4.工程質(zhì)量標準5.施工合同6.工程變更通知7.工程停工證明8.停工補償計算公式9.違約金計算公式10.支付憑證二、違約行為及認定：1.甲方違反合同約定，導致工程進度嚴重滯后2.甲方延遲提供施工圖紙、施工場地、施工材料或施工設備3.甲方遲延支付工程進度款4.甲方更改工程設計、工程規(guī)模、工程內(nèi)容或施工方案5.乙方違反合同約定，導致工程質(zhì)量不符合標準6.乙方擅自停工、撤場或解除合同7.乙方其他原因導致工程無法正常進行三、法律名詞及解釋：1.工程停工：因合同約定以外的原因導致工程無法正常進行的狀態(tài)。2.停工補償：因工程停工導致的損失，按照約定向對方支付的補償金額。3.違約金：一方違反合同約定，按照約定向對方支付的違約責任金額。4.工程質(zhì)量：工程符合設計要求、國家標準和行業(yè)標準的程度。5.施工方案：施工過程中采取的技術措施和方法。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程停工：及時協(xié)商解決停工原因，盡快恢復施工。2.甲方延遲支付工程進度款：甲方應及時支付進度款，確保工程順利進行。3.乙方施工質(zhì)量問題：乙方應按照合同約定進行整改，直至符合質(zhì)量要求。4.設計變更：雙方應及時簽訂變更協(xié)議，調(diào)整工程內(nèi)容和進度。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.工程項目因甲方原因導致停工，需要協(xié)商停工補償。2.工程項目因乙方原因導致停工，需要協(xié)商違約金和停工補償。3.甲方延遲支付工程進度款，需要乙方配合催