供排水工程模板班組施工合同

供排水工程模板班組施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（全稱(chēng)）乙方：（全稱(chēng)）鑒于甲方為實(shí)施供排水工程，乙方具備相應(yīng)的施工能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本供排水工程模板班組施工合同，以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：供排水工程1.2工程地點(diǎn)：（具體地址）1.3工程內(nèi)容：模板班組施工1.4工程規(guī)模：（按實(shí)際規(guī)模填寫(xiě)）第二條合同范圍與工期2.1乙方負(fù)責(zé)供排水工程模板班組施工，包括但不限于模板制作、安裝、拆除等工作。2.2合同工期：自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行施工。3.2工程質(zhì)量必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并保證工程安全、可靠、美觀。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保工程正常使用。第四條合同價(jià)格與支付4.1雙方確認(rèn)，本工程模板班組施工費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：_____元。（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，支付乙方工程總價(jià)款的50%；（2）工程驗(yàn)收合格并辦理驗(yàn)收手續(xù)后，支付乙方工程總價(jià)款的40%；（3）剩余10%作為質(zhì)量保證金，工程質(zhì)保期內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方予以支付。4.3乙方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲方按照財(cái)務(wù)規(guī)定予以報(bào)銷(xiāo)。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款金額×日利率×逾期天數(shù)。5.2乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付逾期竣工違約金，違約金計(jì)算方式為：工程總價(jià)款×日利率×逾期天數(shù)。5.3乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，并有權(quán)要求乙方支付因此產(chǎn)生的費(fèi)用。5.4如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無(wú)法按期完成，雙方可協(xié)商順延工期。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿(mǎn)之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件2.施工圖紙3.工程量清單4.施工方案5.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.安全防護(hù)措施7.工程款項(xiàng)支付憑證8.維修保養(yǎng)服務(wù)協(xié)議9.不可抗力因素證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，視為違約。2.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定，視為違約。4.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，視為違約。5.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.供排水工程：指城市或鄉(xiāng)村供水和排水系統(tǒng)的建設(shè)、改造和維護(hù)工程。2.模板班組：指專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)模板制作、安裝、拆除的施工隊(duì)伍。3.質(zhì)保期：指工程驗(yàn)收合格后，乙方對(duì)工程進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)的期限。4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。5.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)支付給對(duì)方的一定金額。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程款項(xiàng)支付問(wèn)題：甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如發(fā)生逾期支付，乙方可以催告甲方支付，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行支付義務(wù)。如甲方逾期不支付，乙方可以依法采取措施，如申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。2.工期延誤問(wèn)題：如乙方因客觀原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施減少工期延誤。如乙方未按約定工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工違約金。3.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如工程質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，并有權(quán)要求乙方支付因此產(chǎn)生的費(fèi)用。4.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.城市供水排水系統(tǒng)建設(shè)2.鄉(xiāng)村供水排水系統(tǒng)建設(shè)3