2024年版專業(yè)建筑工程施工合同范本

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版專業(yè)建筑工程施工合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包方1.2承包方第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1合同總價3.2付款方式3.3付款進度3.4價款調(diào)整第四條工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量5.2材料質(zhì)量5.3施工安全第六條承包方義務6.1施工組織6.2人員配備6.3材料供應6.4施工設備第七條發(fā)包方義務7.1辦理手續(xù)7.2提供場地7.3協(xié)調(diào)關系7.4按時付款第八條變更與調(diào)整8.1變更范圍8.2變更程序8.3調(diào)整方式第九條違約責任9.1承包方違約9.2發(fā)包方違約第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑第十一條合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責任第十三條其他條款13.1知識產(chǎn)權保護13.2環(huán)境保護13.3稅款繳納13.4保險責任第十四條合同的簽署、修改和補充14.1簽署程序14.2修改程序14.3補充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包方1.1.2甲方地址：1.1.3甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：1.2承包方1.2.2乙方地址：1.2.3乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：第二條工程概況2.1工程名稱：（工程項目的全稱）2.2工程地點：（工程的具體位置）2.3工程規(guī)模：（工程的規(guī)模和范圍）2.4工程內(nèi)容：（工程的主要施工內(nèi)容和要求）第三條合同金額3.1合同總價：人民幣（大寫）：元整（小寫）：￥3.2付款方式：3.2.1預付款：合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的一定比例（具體比例）作為預付款。3.2.2進度款：工程進度達到一定比例（具體比例）時，甲方支付乙方相應比例的工程進度款。3.2.3尾款：工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款項。3.3付款進度：3.3.1預付款支付后，乙方開始進行施工準備工作。3.3.2工程進度達到一定比例（具體比例）后，乙方向甲方提交進度款申請，甲方審核無誤后支付進度款。3.3.3工程竣工并驗收合格后，乙方向甲方提交尾款申請，甲方審核無誤后支付尾款。3.4價款調(diào)整：3.4.1合同履行過程中，如遇工程量增減、設計變更等情況，導致合同總價發(fā)生變化的，雙方應按照實際情況進行價款調(diào)整。3.4.2價款調(diào)整的方式如下：（1）工程量增減導致的價款變化，按照實際發(fā)生的工程量進行調(diào)整。（2）設計變更導致的價款變化，雙方協(xié)商確定調(diào)整金額。第四條工期4.1開工日期：（工程正式開工的日期）4.2竣工日期：（工程計劃竣工的日期）4.3工期延誤：4.3.1因乙方原因導致工期延誤的，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。4.3.2因甲方原因導致工期延誤的，甲方應按照合同約定向乙方支付違約金。第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量：5.1.1工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。5.1.2乙方應按照設計文件和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2材料質(zhì)量：5.2.1乙方應按照甲方要求采購合格的建筑材料和設備。5.2.2乙方應對所采購的材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合要求。5.3施工安全：5.3.1乙方應制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全管理制度，確保施工現(xiàn)場的安全。5.3.2乙方應按照甲方要求進行安全防護措施，確保施工過程中的安全。第六條承包方義務6.1施工組織：6.1.1乙方應按照甲方要求組織施工，確保工程按期完成。6.1.2乙方應建立健全施工組織機構，配備相應的施工人員和管理人員。6.2人員配備：6.2.1乙方應按照施工需要，配備具備相應資質(zhì)的專業(yè)技術人員。6.2.2乙方應對施工人員進行崗位培訓和安全教育，確保施工人員具備相應的技能和知識。6.3材料供應：6.3.1乙方應按照甲方要求，及時供應合格的建筑材料和設備。6.3.2乙方應對材料供應進行跟蹤管理，確保材料質(zhì)量和服務滿足施工需要。6.4施工設備：6.4.1乙方應按照甲方要求，配置適當?shù)氖┕ぴO備。6.4.2乙方應對施工設備進行定期檢查和維護，確保設備正常運行。第八條變更與調(diào)整8.1變更范圍：8.1.1合同履行過程中，如遇工程量增減、設計變更等情況，雙方可協(xié)商對合同內(nèi)容進行變更。8.1.2變更內(nèi)容應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。8.2變更程序：8.2.1雙方應書面確認變更內(nèi)容，并簽訂變更協(xié)議。8.2.2變更協(xié)議應明確變更工程的工程量、價款、工期等方面的內(nèi)容。8.3調(diào)整方式：8.3.1變更工程的工程量增減導致的價款變化，按照實際發(fā)生的工程量進行調(diào)整。8.3.2變更工程的設計變更導致的價款變化，雙方協(xié)商確定調(diào)整金額。第九條違約責任9.1承包方違約：9.1.1承包方未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任。9.1.2承包方未按照合同約定的質(zhì)量、進度等要求完成工程的，應承擔相應的違約金。9.2發(fā)包方違約：9.2.1發(fā)包方未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任。9.2.2發(fā)包方未按照約定時間支付工程價款的，應承擔相應的違約金。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：雙方應通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。10.2調(diào)解解決：如協(xié)商不成，雙方可以請求第三方進行調(diào)解。10.3仲裁解決：如調(diào)解不成，雙方約定仲裁委員會進行仲裁。10.4法律途徑：如仲裁不成，雙方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同解除條件：11.3.1雙方協(xié)商一致解除合同的，應簽訂書面解除協(xié)議。11.3.2一方違反合同約定，導致合同無法繼續(xù)履行的，對方有權解除合同。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。12.3違約責任：泄露保密信息的一方應承擔違約責任，賠償對方損失。第十三條其他條款13.1知識產(chǎn)權保護：雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權歸各自所有。13.2環(huán)境保護：乙方應按照相關法律法規(guī)進行環(huán)境保護，確保施工過程中的環(huán)境保護。13.3稅款繳納：乙方應按照國家稅收法律法規(guī)繳納稅款。13.4保險責任：乙方應按照甲方要求辦理工程保險，并承擔保險費用。第十四條合同的簽署、修改和補充14.1簽署程序：本合同由雙方授權代表簽署，并加蓋公章。14.2修改程序：合同的修改應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。14.3補充協(xié)議：合同補充協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：施工方案和施工組織設計附件三：工程量清單附件四：材料和設備明細表附件五：工程進度計劃附件六：質(zhì)量標準和要求附件七：安全防護措施方案附件八：保險單據(jù)附件九：支付憑證附件十：變更協(xié)議附件十一：違約金計算公式附件十二：調(diào)解協(xié)議附件十三：仲裁裁決書附件十四：法院判決書附件一：工程設計圖紙詳細要求和說明：本附件應包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等詳細設計圖紙，以及設計說明書和相關設計文件。圖紙應采用標準圖紙格式，字跡清晰，圖示準確，符合國家相關設計規(guī)范。附件二：施工方案和施工組織設計詳細要求和說明：本附件應包括施工方案、施工組織設計、施工進度計劃等文件。內(nèi)容應詳細闡述施工過程中的各個環(huán)節(jié)，包括施工方法、施工工藝、施工組織管理等，以確保工程順利進行。附件三：工程量清單詳細要求和說明：本附件應詳細列出工程項目的各項工程量，包括工程名稱、工程內(nèi)容、工程量、單位、工程單價和總價等。清單應按照國家標準格式編制，內(nèi)容準確、完整。附件四：材料和設備明細表詳細要求和說明：本附件應列出工程所需的所有材料和設備名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。材料和設備應符合國家相關標準和要求，具備相關質(zhì)量證明文件。附件五：工程進度計劃詳細要求和說明：本附件應包括工程的施工進度計劃，包括各階段的開始時間、結束時間、工程內(nèi)容等。進度計劃應合理可行，確保工程按時完成。附件六：質(zhì)量標準和要求詳細要求和說明：本附件應詳細闡述工程的質(zhì)量標準和要求，包括工程質(zhì)量驗收標準、材料和設備質(zhì)量要求等。質(zhì)量標準應符合國家相關法律法規(guī)和標準。附件七：安全防護措施方案詳細要求和說明：本附件應包括工程施工期間的安全防護措施方案，包括施工現(xiàn)場的安全管理制度、安全防護設施設置、安全培訓和教育等。方案應符合國家相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準。附件八：保險單據(jù)詳細要求和說明：本附件應包括工程保險單據(jù)，包括工程一切險、人身意外險等。保險單據(jù)應合法有效，保險金額和范圍應符合合同約定。附件九：支付憑證詳細要求和說明：本附件應包括工程價款的支付憑證，包括銀行轉賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。支付憑證應真實有效，金額和日期應與合同約定一致。附件十：變更協(xié)議詳細要求和說明：本附件應包括合同變更協(xié)議，用于記錄合同履行過程中的變更事項。變更協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。附件十一：違約金計算公式詳細要求和說明：本附件應包括違約金的計算公式和方法。違約金計算公式應明確具體，便于操作和計算。附件十二：調(diào)解協(xié)議詳細要求和說明：本附件應包括調(diào)解協(xié)議，用于記錄合同履行過程中的調(diào)解事項。調(diào)解協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。附件十三：仲裁裁決書詳細要求和說明：本附件應包括仲裁裁決書，用于記錄合同履行過程中的仲裁事項。仲裁裁決書應合法有效，具備法律效力。附件十四：法院判決書詳細要求和說明：本附件應包括法院判決書，用于記錄合同履行過程中的訴訟事項。法院判決書應合法有效，具備法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.承包方違約行為及責任認定：違約行為示例：未能按照合同約定的時間完成工程、工程質(zhì)量不符合合同約定等。責任認定：承包方應承擔違約責任，賠償甲方因此造成的損失，并支付違約金。2.發(fā)包方違約行為及責任認定：違約行為示例：未能按照合同約定的時間支付工程