土方工程施工合同(2024版)

土方工程施工合同(2024版)合同編號(hào)：__________土方工程施工合同（2024版）甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行土方工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、合同金額2.1本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交工程預(yù)付款申請(qǐng)，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后____個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并支付預(yù)付款，預(yù)付款比例為合同總價(jià)的____%。2.3乙方在工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，向甲方提交工程結(jié)算書及相應(yīng)發(fā)票，甲方應(yīng)在收到結(jié)算書后____個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并支付剩余款項(xiàng)。三、施工期限3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程在____年____月____日前完工。3.2乙方如因特殊情況不能按期完工，應(yīng)提前____個(gè)工作日向甲方提出延期申請(qǐng)，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后____個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。甲方同意延期的，乙方向甲方支付延期違約金，違約金計(jì)算方式為：每延期一日，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)款的____%作為違約金。四、施工質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程完工后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行自檢、初驗(yàn)和終驗(yàn)，甲乙雙方共同參加驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.3如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。五、保密條款5.1乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.2乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每泄露一條秘密，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)款的____%作為違約金。六、違約責(zé)任6.1乙方如違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每違約一次，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)款的____%作為違約金。6.2甲方如未按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或延期違約金，乙方有權(quán)暫停施工，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：每停工一日，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)款的____%作為違約金。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且乙方全部義務(wù)履行完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.工程圖紙及技術(shù)要求2.工程量清單3.施工組織設(shè)計(jì)4.乙方資質(zhì)證明文件5.其他相關(guān)文件一、附件列表：1.工程圖紙及技術(shù)要求2.工程量清單3.施工組織設(shè)計(jì)4.乙方資質(zhì)證明文件5.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方違反合同約定，如未按期完工、工程質(zhì)量不符合要求等。2.甲方未按約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或延期違約金。3.雙方未按照約定解決爭(zhēng)議，如需向法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范。2.建筑法：調(diào)整建筑活動(dòng)中產(chǎn)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范。3.違約金：一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：工程完工后，由甲方簽署的關(guān)于工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面的書面報(bào)告。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方延期完工：提前向甲方提出延期申請(qǐng)，并與甲方協(xié)商解決違約金等問(wèn)題。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。3.甲方未按約定支付款項(xiàng)：與甲方溝通，要求甲方按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或延期違約金。4.爭(zhēng)議解決：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為土方工程的需求方，乙方為土方工程的施工方。2.甲方委托乙方進(jìn)行土方工程施工，乙方按照甲方的要求