2024年新版機電安裝工程承攬合同格式

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年新版機電安裝工程承攬合同格式本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬人定義1.2委托人定義1.3工程定義第二條合同標的2.1工程內(nèi)容2.2工程量2.3工程質(zhì)量標準第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整條款3.3支付方式第四條合同履行4.1承攬人責任4.2委托人責任4.3工程進度及工期第五條合同變更5.1合同變更條件5.2合同變更程序第六條合同解除6.1合同解除條件6.2合同解除程序第七條違約責任7.1承攬人違約責任7.2委托人違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同終止條件第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限第十一條不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力事件的后果處理第十二條稅收和費用12.1稅收承擔12.2額外費用承擔第十三條其他條款13.1知識產(chǎn)權保護13.2合同的書面形式13.3通知條款第十四條合同的份數(shù)和簽署14.1合同份數(shù)14.2合同簽署地點和時間第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬人定義承攬人是指根據(jù)本合同約定，承擔機電安裝工程實施、完成并交付給委托人的一方。1.2委托人定義委托人是指根據(jù)本合同約定，委托承攬人進行機電安裝工程的一方。1.3工程定義工程是指委托人委托承攬人實施的機電安裝工程，具體范圍和內(nèi)容見本合同附件。第二條合同標的2.1工程內(nèi)容本合同標的為附件中約定的機電安裝工程，包括但不限于設備安裝、管道鋪設、電氣布線等。2.2工程量工程量見本合同附件。2.3工程質(zhì)量標準本工程的質(zhì)量標準應符合國家及行業(yè)的相關規(guī)范和標準，具體質(zhì)量要求見本合同附件。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價為本合同附件中約定的工程總價。3.2價格調(diào)整條款合同總價在合同簽訂后，如因材料價格變動、政策調(diào)整等因素導致成本變動，雙方可協(xié)商進行價格調(diào)整。3.3支付方式委托人應按照本合同附件約定的支付方式和時間向承攬人支付合同價款。第四條合同履行4.1承攬人責任（1）按照約定的工期完成工程；（2）保證工程質(zhì)量符合約定的質(zhì)量標準；（3）提供與工程相關的技術支持和售后服務。4.2委托人責任（1）提供工程實施所需的現(xiàn)場條件和必要的施工資料；（2）按時支付合同價款；（3）協(xié)助承攬人完成工程實施所需的行政審批等手續(xù)。4.3工程進度及工期本工程的工期見本合同附件。雙方應按照約定的工程進度履行合同義務。如因承攬人原因導致工期延誤，應按照約定承擔違約責任。第五條合同變更5.1合同變更條件合同變更應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。5.2合同變更程序（1）雙方協(xié)商一致，確定變更內(nèi)容；（2）將變更內(nèi)容書面形成協(xié)議，并由雙方簽字蓋章；（3）根據(jù)變更協(xié)議調(diào)整合同價款、工程進度等相關事項。第六條合同解除6.1合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）合同約定的解除條件出現(xiàn)；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的情形。6.2合同解除程序（1）雙方協(xié)商一致，形成書面解除協(xié)議；（2）雙方簽署解除協(xié)議，并按照約定辦理相關手續(xù)；（3）解除協(xié)議生效后，合同即告終止。第七條違約責任7.1承攬人違約責任（1）未能按照約定完成工程的，應按照約定承擔違約金；（2）工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，應承擔修復費用或者重新施工費用；（3）其他違反合同約定的行為，應承擔相應的違約責任。7.2委托人違約責任（1）未能按照約定支付合同價款的，應按照約定承擔違約金；（2）未能按照約定提供施工條件的，應承擔因此導致承攬人損失的責任；（3）其他違反合同約定的行為，應承擔相應的違約責任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交我國有管轄權的人民法院解決。8.2爭議解決地點爭議解決的地點為合同簽訂地人民法院。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.2合同變更條件合同變更應符合本合同第五條的約定。9.3合同終止條件合同終止應符合本合同第六條的約定。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或者履行完畢之日止。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災害、社會事件等不可預見、不可避免且無法克服的事件。11.2不可抗力事件的后果處理因不可抗力事件導致合同無法履行或者部分履行，雙方應立即協(xié)商，根據(jù)事件的影響，決定部分或者全部免除責任。第十二條稅收和費用12.1稅收承擔雙方應按照法律規(guī)定承擔相應的稅收責任。12.2額外費用承擔因合同履行產(chǎn)生的額外費用，由雙方按照本合同約定或者實際情況協(xié)商承擔。第十三條其他條款13.1知識產(chǎn)權保護雙方在合同履行過程中創(chuàng)造的知識產(chǎn)權，歸創(chuàng)造方所有。雙方另有約定的，從其約定。13.2合同的書面形式本合同及合同附件均為書面形式，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.3通知條款雙方應以書面形式互相通知合同履行過程中的重要事項。第十四條合同的份數(shù)和簽署14.1合同份數(shù)本合同一式兩份，具有同等法律效力。14.2合同簽署地點和時間本合同于____年____月____日在____（地點）簽署。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出機電安裝工程的所有工程量，包括設備數(shù)量、管道長度、電氣布線面積等，以及相應的單位工程造價。附件二：工程質(zhì)量標準具體說明機電安裝工程的質(zhì)量標準，包括設備安裝規(guī)范、管道焊接標準、電氣布線要求等，以及相關的國家和行業(yè)標準。附件三：工程進度計劃詳細列出工程的各個階段以及相應的完成時間，包括設備安裝、管道鋪設、電氣布線等關鍵工序的進度安排。附件四：合同價款支付時間表明確雙方合同價款的支付時間節(jié)點和支付金額，以及支付的條件和方式。附件五：材料和設備清單詳細列出工程所需的所有材料和設備的名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準等。附件六：技術參數(shù)和設計文件提供機電安裝工程的相關技術參數(shù)和設計文件，包括設備安裝圖紙、管道布局圖、電氣布線圖等。附件七：售后服務和技術支持說明詳細說明承攬人提供的售后服務和技術支持的內(nèi)容，包括保修期限、維修響應時間、技術咨詢等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬人未能按照約定的工期完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.委托人未能按照約定的支付合同價款，視為違約。4.委托人未能按照約定提供施工條件，視為違約。違約責任認定標準：1.承攬人違約：未能按照約定完成工程的，應按照約定承擔違約金；工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，應承擔修復費用或者重新施工費用。2.委托人違約：未能按照約定支付合同價款的，應按照約定承擔違約金；未能按照約定提供施工條件的，應承擔因此導致承攬人損失的責任。示例說明：若承攬人未能在約定的工期完成工程，委托人有權要求承攬人支付違約金，具體金額根據(jù)合同約定和實際情況確定。若工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，委托人有權要求承攬人承擔修復費用或者重新施工費用，具體金額根據(jù)實際修復成本或者重新施工成本確定。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同價款：指雙方約定的工程總價，包括工程款、材料款、人工費等。3.違約金：指違約方按照約定或者法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。4.質(zhì)量標準：指機電安裝工程應達到的技術要求和性能指標。5.工