工期完整協(xié)議書

2024版工期完整協(xié)議書合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，乙方為工程項目的施工方，雙方為平等主體，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方向甲方提供工期服務事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、工期2.1本工程的工期自雙方簽訂合同之日起至__________止。2.2乙方應按合同約定的時間節(jié)點完成工程進度，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。三、工程質(zhì)量3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應承擔工程質(zhì)量檢查、驗收及保修責任。四、工程價款及支付4.1雙方同意，本工程的價款為__________元（大寫：____________________元整）。4.2甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付工程價款。4.3乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報銷。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程進度，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：違約金=工程價款×逾期天數(shù)×0.05%。5.2乙方未按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權要求乙方重新施工，直至達到約定質(zhì)量標準。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________多方為主導時的，附件條款及說明一、甲方為主導時的附加條款及說明1.1甲方變更甲方在不影響乙方可合理預見的情況下，有權變更工程內(nèi)容、工程規(guī)模、工程預算等。乙方應根據(jù)甲方變更通知，按照新的要求進行施工。變更導致的額外費用，甲方應承擔相應責任。1.2甲方指令甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督和指導，乙方應嚴格按照甲方的指令執(zhí)行。如乙方對甲方的指令有異議，應及時提出，由雙方協(xié)商解決。1.3甲方延期如甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方應承擔相應違約責任。延期導致的乙方額外費用，甲方應承擔相應責任。二、乙方為主導時的附加條款及說明2.1乙方質(zhì)量保障乙方應保證工程質(zhì)量，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責修復，并承擔相應責任。乙方應按照約定時間節(jié)點完成工程進度，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應違約責任。2.2乙方保密乙方應對甲方提供的技術資料、商業(yè)秘密等予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得泄露給第三方。2.3乙方知識產(chǎn)權乙方應保證工程涉及的知識產(chǎn)權歸屬甲方，如因乙方原因?qū)е轮R產(chǎn)權糾紛，乙方應承擔相應責任。三、第三方中介時的附加條款及說明3.1第三方中介職責第三方中介負責協(xié)調(diào)甲方、乙方之間的關系，確保工程順利進行。第三方中介應公正、中立地處理雙方之間的爭議。3.2第三方中介費用第三方中介的費用由甲方、乙方共同承擔。雙方應在合同中明確第三方中介的費用支付方式及標準。3.3第三方中介違約如第三方中介未能履行合同約定的職責，導致工程出現(xiàn)問題，第三方中介應承擔相應責任。甲方、乙方均有權解除與第三方中介的合同，并追究其法律責任。一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.工程質(zhì)量標準和要求5.施工方案和施工組織設計6.施工合同履行過程中產(chǎn)生的所有往來函件和溝通記錄7.工程驗收標準和程序8.保修條款和保修范圍9.工程變更協(xié)議10.知識產(chǎn)權歸屬證明文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程價款未按約定提供施工條件或指令提前終止或解除合同未履行合同約定的其他義務2.乙方違約行為：未按約定時間完成工程進度工程質(zhì)量不符合約定標準泄露甲方商業(yè)秘密或技術資料未履行合同約定的其他義務3.違約行為的認定：違約行為的具體事實和證據(jù)違約行為對工程進度、質(zhì)量、成本的影響違約方應承擔的責任和損失賠償計算三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整合同訂立、履行、變更、解除等法律關系的法律法規(guī)體系。2.建筑法：調(diào)整建筑工程施工、監(jiān)理、驗收等法律關系的法律法規(guī)體系。3.違約金：當事人違反合同約定應支付給對方的一定金額的經(jīng)濟補償。4.工期延誤：因當事人原因?qū)е鹿こ踢M度延遲。5.工程質(zhì)量：工程滿足設計文件、規(guī)范標準及合同約定要求的程度。6.保修：施工方對已交付使用的工程在一定期限內(nèi)承擔質(zhì)量問題的修復責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，明確延誤原因制定補救措施和時間表協(xié)商調(diào)整合同工期和費用2.工程質(zhì)量問題：立即停工，排查問題原因嚴格按照質(zhì)量標準整改質(zhì)量合格后繼續(xù)施工3.合同爭議：友好協(xié)商，尋求和解調(diào)解不成，提交仲裁或訴訟根據(jù)仲裁或判決結果執(zhí)行4.工程變更：