2024年市政景觀綠化工程人工勞務(wù)合約

2024年市政景觀綠化工程人工勞務(wù)合約本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指2024年市政景觀綠化工程項目的業(yè)主或其合法代表。1.2乙方：指承擔2024年市政景觀綠化工程人工勞務(wù)作業(yè)的承包商。第二條工程概況2.1工程地點：具體指出工程項目所在地點。2.2工程內(nèi)容：詳細列出綠化工程的人工勞務(wù)內(nèi)容，包括但不限于種植、修剪、養(yǎng)護等工作。第三條合同工期3.1工期開始日期：明確工程的起始工作時間。3.2工期結(jié)束日期：明確工程的預(yù)計完成工作時間。第四條勞務(wù)人員要求4.1乙方應(yīng)提供具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的勞務(wù)人員。4.2乙方應(yīng)確保勞務(wù)人員的人身安全和健康。第五條勞務(wù)人員數(shù)量及配置5.1乙方應(yīng)根據(jù)工程需求提供適當數(shù)量的勞務(wù)人員。5.2乙方應(yīng)根據(jù)工程進度和需求調(diào)整勞務(wù)人員數(shù)量。第六條勞務(wù)人員工資及福利6.1乙方向勞務(wù)人員支付的工資應(yīng)符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)及行業(yè)標準。6.2乙方應(yīng)負責為勞務(wù)人員繳納社會保險和提供其他法定福利。第七條工程質(zhì)量標準7.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程設(shè)計和技術(shù)要求進行施工。7.2乙方應(yīng)對施工過程中的質(zhì)量問題及時整改。第八條工程材料8.1乙方應(yīng)使用符合甲方要求的工程材料。8.2乙方應(yīng)對提供的材料質(zhì)量負責。第九條工程變更9.1甲方有權(quán)根據(jù)實際情況對工程進行變更。9.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更要求進行調(diào)整，并承擔相應(yīng)的變更費用。第十條合同價款及支付方式10.1合同價款根據(jù)工程量清單和單價進行計算。10.2甲方應(yīng)按照約定的付款進度向乙方支付合同價款。第十一條違約責任11.1任何一方違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2違約方的賠償金額應(yīng)根據(jù)實際情況確定。第十二條爭議解決12.1雙方因合同執(zhí)行發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的變更或終止應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十四條其他約定14.1雙方在合同執(zhí)行過程中如有其他約定，應(yīng)以書面形式補充。14.2本合同未盡事宜，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3本合同所述的雙方應(yīng)以合法身份進行合同的簽訂和執(zhí)行。第二條工程概況第三條合同工期3.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第四條勞務(wù)人員要求4.2乙方應(yīng)確保勞務(wù)人員的人身安全和健康，包括但不限于提供安全培訓(xùn)、醫(yī)療保險等。第五條勞務(wù)人員數(shù)量及配置5.1乙方應(yīng)根據(jù)工程需求提供適當數(shù)量的勞務(wù)人員。5.2乙方應(yīng)根據(jù)工程進度和需求調(diào)整勞務(wù)人員數(shù)量，并提前通知甲方。第六條勞務(wù)人員工資及福利6.1乙方向勞務(wù)人員支付的工資應(yīng)符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)及行業(yè)標準，并提供工資發(fā)放的正式證明。6.2乙方應(yīng)負責為勞務(wù)人員繳納社會保險和提供其他法定福利，包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。第七條工程質(zhì)量標準7.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程設(shè)計和技術(shù)要求進行施工，包括但不限于植物品種、種植間距、養(yǎng)護標準等。7.2乙方應(yīng)對施工過程中的質(zhì)量問題及時整改，并承擔因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失。第八條工程材料8.1乙方應(yīng)使用符合甲方要求的工程材料，包括但不限于植物、肥料、農(nóng)藥等。8.2乙方應(yīng)對提供的材料質(zhì)量負責，確保材料符合國家或行業(yè)標準。8.3乙方應(yīng)在工程開始前向甲方提供材料清單，并按照清單進行施工。第九條工程變更9.1甲方有權(quán)根據(jù)實際情況對工程進行變更，包括但不限于工程規(guī)模、設(shè)計要求、施工時間等。9.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更要求進行調(diào)整，并承擔相應(yīng)的變更費用。9.3任何工程變更均應(yīng)以書面形式進行確認，并由雙方簽字蓋章。第十條合同價款及支付方式10.1合同價款根據(jù)工程量清單和單價進行計算，詳細列出工程量清單和單價。10.2甲方應(yīng)按照約定的付款進度向乙方支付合同價款。10.3付款方式可以采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式，具體付款方式由雙方協(xié)商確定。第十一條違約責任11.1任何一方違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2違約方的賠償金額應(yīng)根據(jù)實際情況確定，包括但不限于直接損失、預(yù)期利益等。11.3違約方應(yīng)承擔因違約產(chǎn)生的相關(guān)費用，包括但不限于訴訟費、律師費等。第十二條爭議解決12.1雙方因合同執(zhí)行發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的變更或終止應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。13.3合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方要求完成工程的收尾工作，并承擔相應(yīng)費用。第十四條其他約定14.1雙方在合同執(zhí)行過程中如有其他約定，應(yīng)以書面形式補充。14.2本合同未盡事宜，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。14.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出工程所需的各種綠化工作量，包括種植、修剪、養(yǎng)護等，以及相應(yīng)的數(shù)量和單價。附件二：材料清單詳細列出工程所需的材料種類、數(shù)量、單價以及質(zhì)量標準等信息。附件三：施工圖紙包含工程的整體設(shè)計圖、詳細施工圖以及施工技術(shù)要求等。附件四：安全培訓(xùn)證明提供乙方勞務(wù)人員的安全培訓(xùn)證明文件，證明其具備安全施工的知識和技能。附件五：勞務(wù)人員資質(zhì)證明提供乙方勞務(wù)人員的資質(zhì)證明文件，證明其具備相應(yīng)的施工能力和經(jīng)驗。附件六：保險證明提供乙方為勞務(wù)人員繳納的社會保險和法定福利的證明文件。附件七：付款進度表詳細列出合同價款的付款進度和時間安排。附件八：工程變更記錄記錄工程過程中出現(xiàn)的任何變更，包括變更的內(nèi)容、時間和影響等。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未能按照約定的工期完成工程，屬于工期延誤。2.乙方提供的材料不符合甲方要求或國家標準，屬于材料不合格。3.乙方未按照甲方要求進行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題。4.甲方未按照約定的付款進度支付合同價款。違約責任認定標準：1.工期延誤：每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同價款的千分之一作為違約金。2.材料不合格：乙方應(yīng)負責更換不合格材料，并承擔因此產(chǎn)生的費用。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)負責整改，并承擔因整改產(chǎn)生的費用。4.未按約付款：甲方應(yīng)按照約定的付款進度向乙方支付合同價款，否則應(yīng)承擔違約責任。示例說明：若乙方由于自身原因?qū)е鹿て谘诱`，按照標準計算違約金，甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款項中扣除。若甲方未能按時付款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指2024年市政景觀綠化工程項目的業(yè)主或其合法代表。2.乙方：指承擔2024年市政景觀綠化工程人工勞務(wù)作業(yè)的承包商。3.工程量清單：詳細列出工程所需的各種綠化工作量。4.材料清單：詳細列出工程所需的材料種類、數(shù)量、單價以及質(zhì)量標準等信息。5.施工圖紙：包含工程的整體設(shè)計圖、詳細施工圖以及施工技術(shù)要求等。6.安全培訓(xùn)證明：提供乙方勞務(wù)人員的安全培訓(xùn)證明文件。7.勞務(wù)人員資質(zhì)證明：提供乙方勞務(wù)人員的資質(zhì)證明文件。8.社會保險：乙方為勞務(wù)人員繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。9.法定福利：乙方為勞務(wù)人員提供法定的福利，如醫(yī)療保險、工傷保險等。10.工期延誤：乙方未能按照約定的工期完成工程。11.材料不合格：乙方提供的材料不符合甲方要求或國家標準。12.工程質(zhì)量問題：乙方未按照甲方要求進