居民區(qū)消防設(shè)備安裝工程合同(2024版)

居民區(qū)消防設(shè)備安裝工程合同(2024版)本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式4.工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量監(jiān)督4.3質(zhì)量保證5.工程進(jìn)度5.1施工期限5.2進(jìn)度計劃5.3延期違約責(zé)任6.材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備要求7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理8.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.2侵權(quán)責(zé)任9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑11.合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同解除12.違約責(zé)任12.1發(fā)包人違約12.2承包人違約13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果14.其他條款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除后的處理第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：居民區(qū)消防設(shè)備安裝工程1.2工程地點：市區(qū)街道號居民區(qū)1.3工程規(guī)模：根據(jù)居民區(qū)實際情況，安裝消防設(shè)備共計套，包括但不限于消防栓、消防報警系統(tǒng)、滅火器等。1.4工程性質(zhì)：居民區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目第二條合同主體2.1發(fā)包人：市區(qū)街道號居民區(qū)居民委員會2.2承包人：消防設(shè)備安裝工程有限公司第三條合同價格3.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟元整）3.2價格調(diào)整：合同執(zhí)行期間，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3支付方式：合同簽訂后，發(fā)包人支付承包人合同總價30%作為預(yù)付款；工程驗收合格后，支付合同總價60%；剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題一次性支付。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家消防設(shè)備安裝相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2質(zhì)量監(jiān)督：雙方共同參與質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。4.3質(zhì)量保證：承包人承諾工程驗收合格后，質(zhì)保期為年，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由承包人負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。第五條工程進(jìn)度5.1施工期限：自合同簽訂之日起日內(nèi)完成。5.2進(jìn)度計劃：承包人應(yīng)按照工程實際情況制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并報發(fā)包人備案。5.3延期違約責(zé)任：如承包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)支付違約金，違約金為合同總價5%。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：承包人負(fù)責(zé)提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)備及材料。6.2設(shè)備要求：消防設(shè)備應(yīng)具備國家消防部門認(rèn)可的檢驗報告，并符合消防設(shè)備安裝規(guī)范要求。第八條知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬：工程所涉及的技術(shù)秘密、設(shè)計方案、施工方法等知識產(chǎn)權(quán)均歸承包人所有。8.2侵權(quán)責(zé)任：如發(fā)包人使用承包人的知識產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致侵權(quán)，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。9.3違約責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時，可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請調(diào)解。10.3仲裁解決：調(diào)解不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.4法律途徑：如雙方同意仲裁，則仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同履行過程中，如需變更，應(yīng)書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。11.3合同解除：在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除事由，雙方可協(xié)商解除合同。第十二條違約責(zé)任12.1發(fā)包人違約：發(fā)包人未按約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或質(zhì)保金，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付款項10%。12.2承包人違約：承包人未按約定完成工程、質(zhì)量不符合約定或延期交付，應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價5%。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件：如自然災(zāi)害、社會事件等不可抗力因素影響合同履行。13.2不可抗力后果：雙方應(yīng)立即協(xié)商采取措施減輕損失，不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。第十四條其他條款14.1合同附件：合同附件包括工程設(shè)計圖紙、施工方案、材料清單等，均為合同組成部分。14.2合同修改：合同履行過程中，如需修改，應(yīng)書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。14.3合同解除后的處理：合同解除后，承包人應(yīng)按照發(fā)包人要求拆除臨時設(shè)施，清理現(xiàn)場，發(fā)包人應(yīng)支付承包人相應(yīng)費(fèi)用。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計圖紙：包括消防設(shè)備安裝的位置、尺寸、型號等詳細(xì)信息。2.施工方案：詳細(xì)說明施工步驟、工藝流程、施工周期等。3.材料清單：列明所需消防設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳細(xì)信息。4.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)：明確質(zhì)量檢驗的項目、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。5.安全防護(hù)措施：包括施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等。6.付款憑證：包括預(yù)付款、進(jìn)度款和質(zhì)保金的付款憑證。7.驗收報告：工程驗收合格的報告，包括驗收日期、驗收人員等。8.變更協(xié)議：如有合同變更，需雙方簽字蓋章的變更協(xié)議。9.違約金計算公式：用于計算違約金的具體計算公式。10.不可抗力事件證明：如發(fā)生不可抗力事件，需提供的相關(guān)證明文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)包人違約：未按約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或質(zhì)保金；未按約定提供施工場地、施工條件等；未按約定提供所需材料、設(shè)備等。責(zé)任認(rèn)定：發(fā)包人應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付款項10%。2.承包人違約：未按約定完成工程；質(zhì)量不符合約定；延期交付。責(zé)任認(rèn)定：承包人應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價5%。示例說明：如承包人未按約定完成工程，導(dǎo)致工程延期交付，則承包人需支付違約金，違約金計算為合同總價的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免、無法克服且對履行合同造成重大影響的客觀情況。2.知識產(chǎn)權(quán)：指合同所涉及的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等法律保護(hù)的權(quán)利。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利