專項(xiàng)水池工程承攬及管理合同(2024版)

專項(xiàng)水池工程承攬及管理合同(2024版)本合同目錄一覽1.承攬工程范圍與內(nèi)容1.1工程概述1.2工程量與工程周期1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.合同雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.1.1工程設(shè)計(jì)與施工2.1.2工程進(jìn)度與質(zhì)量控制2.1.3工程安全與環(huán)境保護(hù)2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)2.2.1工程款支付與進(jìn)度款撥付2.2.2工程變更與解除合同2.2.3工程驗(yàn)收與保修3.合同價(jià)格與支付方式3.1合同價(jià)格3.1.1工程預(yù)算3.1.2工程決算3.1.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2支付方式3.2.1預(yù)付款3.2.2進(jìn)度款3.2.3竣工結(jié)算4.工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工期延誤與違約責(zé)任4.3工程提前完成與獎(jiǎng)勵(lì)5.工程質(zhì)量與保修5.1工程質(zhì)量保證5.2質(zhì)量問題的處理與維修5.3保修期限與保修責(zé)任6.安全生產(chǎn)與環(huán)保要求6.1安全生產(chǎn)責(zé)任6.2安全事故處理6.3環(huán)保要求與措施7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件與程序7.2合同解除的條件與程序8.爭議解決與法律適用8.1爭議解決方式8.2適用法律與司法管轄9.保密條款9.1保密信息的范圍與義務(wù)9.2違約責(zé)任與賠償10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件與后續(xù)事宜處理11.其他條款11.1合同的附件11.2合同的補(bǔ)充協(xié)議11.3合同的解除與終止協(xié)議12.合同的簽署與備案12.1合同簽署程序12.2合同備案與生效時(shí)間13.合同主體信息與授權(quán)代表13.1合同雙方主體信息13.2授權(quán)代表與簽署人信息14.附件14.1工程設(shè)計(jì)文件14.2施工圖紙與技術(shù)規(guī)范14.3工程預(yù)算與決算報(bào)告14.4合同補(bǔ)充協(xié)議與相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條承攬工程范圍與內(nèi)容1.1工程概述本合同項(xiàng)下的專項(xiàng)水池工程，包括但不限于水池本體結(jié)構(gòu)施工、給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、綠化景觀等配套工程的設(shè)計(jì)與施工。1.2工程量與工程周期承攬方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程量的百分之六十，整個(gè)工程周期自合同簽訂之日起不超過240日歷天。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）、《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50242）等。第二條合同雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.1.1工程設(shè)計(jì)與施工承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程的設(shè)計(jì)與施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.1.2工程進(jìn)度與質(zhì)量控制承攬方應(yīng)定期向委托方報(bào)告工程進(jìn)度與質(zhì)量情況，確保工程按期、保質(zhì)完成。2.1.3工程安全與環(huán)境保護(hù)承攬方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作，防止安全事故和環(huán)境污染事件的發(fā)生。2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)2.2.1工程款支付與進(jìn)度款撥付委托方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和金額，向承攬方支付工程款和進(jìn)度款。2.2.2工程變更與解除合同委托方有權(quán)根據(jù)工程實(shí)際情況，提出工程變更要求，承攬方應(yīng)予以配合。在合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商解除合同。2.2.3工程驗(yàn)收與保修委托方應(yīng)組織工程驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收要求，完成工程的整改和保修工作。第三條合同價(jià)格與支付方式3.1合同價(jià)格3.1.1工程預(yù)算工程預(yù)算金額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括工程設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)、稅費(fèi)等。3.1.2工程決算工程決算金額根據(jù)實(shí)際工程量進(jìn)行調(diào)整，但不得超出工程預(yù)算的百分之十。3.1.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制合同履行過程中，如遇材料價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。3.2支付方式3.2.1預(yù)付款委托方在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付預(yù)付款人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2.2進(jìn)度款承攬方按照工程進(jìn)度，向委托方申請(qǐng)進(jìn)度款，委托方應(yīng)在收到申請(qǐng)后七個(gè)工作日內(nèi)支付進(jìn)度款。3.2.3竣工結(jié)算工程驗(yàn)收合格后，承攬方向委托方提交竣工結(jié)算報(bào)告，雙方按照合同約定進(jìn)行竣工結(jié)算。第四條工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃承攬方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)委托方審批。4.2工期延誤與違約責(zé)任如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按照合同約定向委托方支付違約金。4.3工程提前完成與獎(jiǎng)勵(lì)如承攬方提前完成工程，經(jīng)委托方確認(rèn)后，雙方可協(xié)商給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五條工程質(zhì)量與保修5.1工程質(zhì)量保證承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合合同約定和國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的維修、更換等責(zé)任。5.2質(zhì)量問題的處理與維修工程驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，及時(shí)進(jìn)行整改和維修。5.3保修期限與保修責(zé)任工程驗(yàn)收合格后，承攬方向委托方承諾保修期限為兩年，保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保要求6.1安全生產(chǎn)責(zé)任承攬方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)。6.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即報(bào)告委托方，并按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。6.3環(huán)保要求與措施承攬方應(yīng)遵守國家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保工作，防止第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件與程序任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。8.2合同解除的條件與程序合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除事由，雙方可協(xié)商解除合同。解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。第九條爭議解決與法律適用9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2適用法律與司法管轄本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律，并由合同簽訂地人民法院管轄。第十條保密條款10.1保密信息的范圍與義務(wù)雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)當(dāng)予以保密。保密信息的范圍包括但不局限于合同內(nèi)容、雙方的商業(yè)計(jì)劃、客戶信息等。10.2違約責(zé)任與賠償違反保密義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。11.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件與后續(xù)事宜處理合同終止后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程的交接和后續(xù)保修等工作。第十二條合同主體信息與授權(quán)代表12.1合同雙方主體信息委托方：__________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________，地址：__________，聯(lián)系人：__________，聯(lián)系電話：__________。承攬方：__________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________，地址：__________，聯(lián)系人：__________，聯(lián)系電話：__________。12.2授權(quán)代表與簽署人信息委托方授權(quán)代表：__________，職務(wù)：__________，身份證號(hào)碼：__________。承攬方授權(quán)代表：__________，職務(wù)：__________，身份證號(hào)碼：__________。第十三條合同的簽署與備案13.1合同簽署程序本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方授權(quán)代表簽字或者蓋章后，合同即刻生效。13.2合同備案與生效時(shí)間雙方應(yīng)在合同簽署后七個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本送至各自所在地的工商行政管理部門備案。合同自備案之日起生效。第十四條附件14.1工程設(shè)計(jì)文件14.2施工圖紙與技術(shù)規(guī)范14.3工程預(yù)算與決算報(bào)告14.4合同補(bǔ)充協(xié)議與相關(guān)文件第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計(jì)文件詳細(xì)要求：包括專項(xiàng)水池的平面圖、立面圖、剖面圖、結(jié)構(gòu)圖、給排水圖、電氣圖等設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足工程實(shí)施的要求。附件2：施工圖紙與技術(shù)規(guī)范詳細(xì)要求：包括施工圖紙、施工技術(shù)規(guī)范、施工流程、施工工藝等詳細(xì)信息。施工圖紙應(yīng)清晰標(biāo)注施工細(xì)節(jié)，技術(shù)規(guī)范應(yīng)詳細(xì)說明材料、設(shè)備、施工標(biāo)準(zhǔn)等要求。附件3：工程預(yù)算與決算報(bào)告詳細(xì)要求：包括工程的預(yù)算報(bào)表、決算報(bào)表、工程量清單等。預(yù)算報(bào)表應(yīng)詳細(xì)列明工程各項(xiàng)費(fèi)用的構(gòu)成，決算報(bào)表應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程量進(jìn)行調(diào)整。附件4：合同補(bǔ)充協(xié)議與相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括合同履行過程中雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議以及其他相關(guān)文件。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，以及其他需要約定的內(nèi)容。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程量或提前完成工程。2.承攬方工程質(zhì)量不符合合同約定和國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.承攬方未按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和環(huán)保工作。4.委托方未按照合同約定支付工程款和進(jìn)度款。5.委托方未按照合同約定提出工程變更要求或解除合同。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方違約：根據(jù)違約程度，向委托方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的維修、更換等責(zé)任。2.委托方違約：根據(jù)違約程度，向承攬方支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致承攬方的損失。示例說明：若承攬方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程量，委托方有權(quán)按照合同約定向承攬方支付違約金，并要求承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程。說明三：法律名詞及解釋：1.專項(xiàng)水池工程：指按照特定用途設(shè)計(jì)和建造的水池，包括水池本體結(jié)構(gòu)、給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)