鋁合金結(jié)構(gòu)工程承攬合同模板2024年適用

鋁合金結(jié)構(gòu)工程承攬合同模板2024年適用本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3鋁合金結(jié)構(gòu)工程2.工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述2.2工程量清單2.3工程質(zhì)量標準3.合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付條款3.3價款調(diào)整4.工程進度及工期4.1工程時間表4.2工期延誤4.3提前完成獎勵5.材料及設(shè)備供應(yīng)5.1材料及設(shè)備要求5.2供應(yīng)責任5.3質(zhì)量控制6.施工安全及環(huán)保6.1安全措施6.2環(huán)保要求6.3安全事故處理7.質(zhì)量保修7.1保修范圍7.2保修期限7.3保修責任8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更及解除的程序9.違約責任9.1承攬方的違約行為9.2委托方的違約行為9.3違約責任的處理10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑11.合同的生效、終止與失效11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同失效后的處理12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責任13.合同的附則13.1合同的補充協(xié)議13.2合同的附件13.3合同的修改與替換14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同解除后的處理第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指與委托方簽訂本合同，承擔鋁合金結(jié)構(gòu)工程施工任務(wù)的法人或其他組織，承攬方的詳細信息如下：（1）名稱：____________（2）地址：____________（3）法定代表人：____________（4）聯(lián)系電話：____________1.2委托方委托方是指與承攬方簽訂本合同，委托承攬方進行鋁合金結(jié)構(gòu)工程施工任務(wù)的法人或其他組織，委托方的詳細信息如下：（1）名稱：____________（2）地址：____________（3）法定代表人：____________（4）聯(lián)系電話：____________1.3鋁合金結(jié)構(gòu)工程鋁合金結(jié)構(gòu)工程是指委托方委托承攬方施工的鋁合金結(jié)構(gòu)工程，包括但不限于鋁合金框架、門窗、幕墻等工程，具體工程內(nèi)容以合同附件為準。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述（1）鋁合金框架施工（2）鋁合金門窗施工（3）鋁合金幕墻施工（4）其他與鋁合金結(jié)構(gòu)工程相關(guān)的施工內(nèi)容2.2工程量清單附件一為本合同項下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程量清單，雙方確認無誤。2.3工程質(zhì)量標準本合同項下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量標準按照附件二《工程質(zhì)量標準》執(zhí)行。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價本合同的總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：____________元，詳見附件三《合同價格明細》。3.2支付條款（1）委托方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價的30%作為預付款。（2）剩余的70%合同價款，在工程驗收合格后七個工作日內(nèi)支付。3.3價款調(diào)整如因工程變更、增減工程量等原因?qū)е潞贤們r發(fā)生變動，雙方應(yīng)按照附件四《價款調(diào)整辦法》進行調(diào)整。第四條工程進度及工期4.1工程時間表本合同項下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程計劃開始日期為：____________，計劃竣工日期為：____________。4.2工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進行賠償。4.3提前完成獎勵如承攬方提前完成工程，按照附件六《提前完成獎勵辦法》進行獎勵。第五條材料及設(shè)備供應(yīng)5.1材料及設(shè)備要求承攬方應(yīng)按照委托方的要求，提供符合工程質(zhì)量標準的鋁合金材料及設(shè)備。5.2供應(yīng)責任承攬方應(yīng)對所提供的材料及設(shè)備的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面承擔責任。5.3質(zhì)量控制承攬方應(yīng)按照附件七《質(zhì)量控制辦法》對材料及設(shè)備進行質(zhì)量控制。第六條施工安全及環(huán)保6.1安全措施承攬方應(yīng)按照附件八《施工安全措施》進行施工，確保施工過程中的人員安全。6.2環(huán)保要求承攬方應(yīng)按照附件九《環(huán)保要求》進行施工，確保施工過程中的環(huán)境保護。6.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)按照附件十《安全事故處理辦法》進行處理。第八條合同的變更與解除8.1變更條件在合同履行過程中，如因一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。8.2解除條件在合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商解除合同。8.3變更及解除的程序（1）提出變更或解除的一方應(yīng)書面通知對方。（2）雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。（3）變更協(xié)議或解除協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第九條違約責任9.1承攬方的違約行為（1）未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進行賠償。（2）提供的材料及設(shè)備不符合質(zhì)量標準，應(yīng)承擔更換、修復或賠償責任。（3）未按照約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。9.2委托方的違約行為（1）未按照約定時間支付預付款、進度款，應(yīng)支付逾期付款的違約金。（2）未按照約定提供施工場地、施工條件等，導致承攬方無法正常施工，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。（3）未按照約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。9.3違約責任的處理（1）一方違約，對方有權(quán)要求違約方承擔違約責任。（2）雙方都有違約行為，應(yīng)各自承擔相應(yīng)的違約責任。（3）違約方應(yīng)按照附件十一《違約金計算辦法》支付違約金。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。10.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.4法律途徑任何一方在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)對方有違法行為，均有權(quán)依法向有關(guān)部門舉報、投訴。第十一條合同的生效、終止與失效11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件本合同在工程驗收合格，并支付完合同價款后終止。11.3合同失效后的處理（1）合同失效后，雙方對在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)仍有爭議的，應(yīng)按照第十條的規(guī)定解決。（2）合同失效后，雙方應(yīng)按照附件十二《合同終止后事項處理辦法》處理合同終止后的事宜。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或失效之日止。12.3泄密責任如一方泄露對方的保密信息，應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十三條合同的附則13.1合同的補充協(xié)議本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2合同的附件本合同的附件為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。13.3合同的修改與替換本合同的任何修改、替換均需雙方書面同意，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條其他條款14.1不可抗力本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。14.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.3合同解除后的處理本合同解除后，雙方應(yīng)按照附件十二《合同終止后事項處理辦法》處理合同終止后的事宜。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：鋁合金結(jié)構(gòu)工程量清單詳細要求和說明：本附件詳細列出了鋁合金結(jié)構(gòu)工程的各項工程量，包括工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價和總價等信息。承攬方應(yīng)根據(jù)此清單進行施工，并確保工程量與清單一致。附件二：工程質(zhì)量標準詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了鋁合金結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量標準，包括材料的質(zhì)量要求、施工工藝的要求、驗收標準等。承攬方應(yīng)按照這些標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。附件三：合同價格明細詳細要求和說明：本附件詳細列出了合同總價以及各項費用的明細，包括工程款、材料款、人工費等。雙方應(yīng)根據(jù)此明細進行支付。附件四：價款調(diào)整辦法詳細要求和說明：本附件規(guī)定了價款調(diào)整的條件和程序，如工程變更、增減工程量等情況下如何進行價款調(diào)整。附件五：工期延誤賠償辦法詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了工期延誤的賠償標準和方法，如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照此辦法進行賠償。附件六：提前完成獎勵辦法詳細要求和說明：本附件規(guī)定了提前完成工程的獎勵標準和方法，如承攬方提前完成工程，應(yīng)按照此辦法進行獎勵。附件七：質(zhì)量控制辦法詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了承攬方進行材料及設(shè)備質(zhì)量控制的方法和程序，包括質(zhì)量檢驗、質(zhì)量記錄等。附件八：施工安全措施詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了承攬方在進行施工時應(yīng)遵守的安全措施，包括施工現(xiàn)場的安全管理、操作規(guī)程等。附件九：環(huán)保要求詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了承攬方在進行施工時應(yīng)遵守的環(huán)保要求，包括廢棄物處理、噪音控制等。附件十：安全事故處理辦法詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了安全事故的處理程序和方法，包括事故的報告、調(diào)查、處理等。附件十一：違約金計算辦法詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了違約金的計算方法和計算公式，如一方違約，應(yīng)按照此辦法計算違約金。附件十二：合同終止后事項處理辦法詳細要求和說明：本附件詳細規(guī)定了合同終止后的事宜處理程序和方法，包括工程交接、支付結(jié)算等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照約定時間完成工程，屬于違約行為。責任認定：承攬方應(yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進行賠償。示例說明：如果合同約定工程竣工日期為2024年6月30日，承攬方未能在此日期之前完成工程，則構(gòu)成工期延誤，承攬方應(yīng)根據(jù)賠償辦法進行賠償。2.承攬方提供的材料及設(shè)備不符合質(zhì)量標準，屬于違約行為。責任認定：承攬方應(yīng)承擔更換、修復或賠償責任。示例說明：如果承攬方提供的鋁合金材料不符合合同約定的質(zhì)量標準，承攬方應(yīng)負責更換符合標準的材料，或進行修復，或按照合同價款進行賠償。3.承攬方未按照約定履行合同其他義務(wù)，屬于違約行為。責任認定：承攬方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：如果承攬方未按照合同約定進行施工，導致工程質(zhì)量不符合要求，承攬方應(yīng)承擔修復或賠償?shù)呢熑?。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導致合同的履行障礙或終止。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義