作業(yè)施工承攬合同協(xié)議書

作業(yè)施工承攬合同協(xié)議書這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

**作業(yè)施工承攬合同協(xié)議書**

甲方：__________

地址：__________

聯(lián)系方式：__________

乙方：__________

地址：__________

聯(lián)系方式：__________

鑒于甲方需要進行某項作業(yè)施工項目，乙方具備相關施工能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方所述項目達成以下承攬合同協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內(nèi)容：__________

1.4工程進度：__________

1.5工程預算：__________

二、承攬范圍及要求

2.1乙方承攬甲方的作業(yè)施工項目，并按照甲方的要求完成施工任務。

2.2乙方應按照甲方的設計方案、施工圖紙、技術要求等施工，并確保工程質(zhì)量符合相關標準和要求。

2.3乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如有延遲，應承擔相應的違約責任。

三、合同價格及支付方式

3.1雙方確認，本合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），乙方完成工程后，甲方按以下方式支付合同價款。

3.2甲方支付50%的預付款，乙方開始施工后支付30%的進度款，工程驗收合格后支付剩余的20%尾款。

3.3甲方支付的款項均通過銀行轉賬方式支付至乙方指定的銀行賬戶。

四、工期及違約責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

4.2雙方確認，如因不可抗力等特殊情況導致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期，并免除相應的違約責任。

五、工程驗收及保修

5.1工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照甲方的要求提供相關資料和配合驗收工作。

5.2驗收合格后，乙方應按照合同約定提供相應的保修服務。

六、保密條款

6.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他條款

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________