2024年建筑安裝工程合同協(xié)議書

?“2024年建筑安裝工程合同協(xié)議書”合同編號：__________鑒于甲方為建筑安裝工程項目的委托方，乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)的承包方，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方委托乙方承擔(dān)的建筑安裝工程達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元第二條工程期限2.1工程開工日期：____年____月____日2.2工程竣工日期：____年____月____日2.3工程總工期：____天第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）國家建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________________（2）甲方特殊要求：____________________第四條工程價款及支付4.1工程價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元4.2工程進(jìn)度款支付：（1）甲方在乙方完成工程量的____%后支付進(jìn)度款，每完成____%支付一次；（2）進(jìn)度款支付時間為每批進(jìn)度款確認(rèn)后的____個工作日；（3）乙方開具正規(guī)發(fā)票后，甲方予以支付。4.3工程結(jié)算：（1）工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程結(jié)算資料；（2）甲方在收到乙方提交的工程結(jié)算資料后____個工作日內(nèi)完成審核，并支付工程結(jié)算款；（3）如雙方對工程結(jié)算有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條工程變更5.1甲方有權(quán)對工程內(nèi)容進(jìn)行變更，變更通知應(yīng)以書面形式發(fā)出；5.2乙方在收到變更通知后，應(yīng)按照甲方的變更要求進(jìn)行施工；5.3工程變更導(dǎo)致的費用調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商確定。第六條工程驗收6.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交工程驗收報告；6.2甲方在收到工程驗收報告后____個工作日內(nèi)，組織驗收；6.3驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付工程尾款。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，違約金為合同總價款的____%；7.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用及違約責(zé)任，支付違約金，違約金為合同總價款的____%；7.3甲方未按照約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任，支付違約金，違約金為逾期付款金額的____%。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動；9.2雙方應(yīng)保守商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露；9.3合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年；9.4合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.合同編號：確保合同有唯一編號，便于追蹤和管理。2.主體資格：甲方和乙方均需具備合法的民事主體資格，能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。3.工程概況：詳細(xì)描述工程名稱、地點、內(nèi)容、規(guī)模和預(yù)算，避免模糊不清。4.工程期限：明確工程的開工和竣工日期，以及總工期，以免工期延誤引起糾紛。5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：載明國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及甲方特殊要求，確保工程質(zhì)量。6.工程價款及支付：明確工程價款、進(jìn)度款支付條件和結(jié)算方式，避免支付糾紛。7.工程變更：對工程變更的處理方式作出規(guī)定，包括變更通知的形式和費用調(diào)整。8.工程驗收：規(guī)定工程驗收的程序和時間，以及尾款支付條件。9.違約責(zé)任：明確雙方違約責(zé)任和違約金計算方式。10.爭議解決：約定爭議解決的方式，包括協(xié)商和訴訟。解決辦法：1.協(xié)商：合同履行中出現(xiàn)問題，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟：協(xié)商不成時，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：合同編號：合同唯一識別碼，用于記錄和查詢合同信息。民事主體資格：指具有民事權(quán)利能力和民事行為能力的個人或組織。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工過程中必須遵守的國家和行業(yè)規(guī)范，確保工程安全和使用功能。違約責(zé)任：合同當(dāng)事人因違反合同約定而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金等。爭議解決：指在合同履行過程中出現(xiàn)的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行解決。訴訟：一種法律程序，指合同當(dāng)事人向法院提起訴訟，請求法院依法審理并作出判決。管轄權(quán)：法院對某一案件進(jìn)行審理和判決的權(quán)力。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.綠色建筑項目：補充條款：鑒于本工程為綠色建筑項目，雙方應(yīng)共同遵守綠色建筑的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。乙方需采用環(huán)保材料，并在施工過程中采取相應(yīng)措施減少對環(huán)境的影響。2.文化遺產(chǎn)修復(fù)工程：補充條款：由于本工程涉及文化遺產(chǎn)修復(fù)，乙方必須尊重并保護(hù)文化遺產(chǎn)的原貌，所有修復(fù)工作應(yīng)遵循《文物保護(hù)法》及相關(guān)規(guī)定，并接受文物部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.自然災(zāi)害重建項目：補充條款：考慮到本工程為自然災(zāi)害重建項目，乙方在施工過程中應(yīng)考慮到災(zāi)害預(yù)防措施，如防洪、抗震等，確保建筑的安全性和抗災(zāi)能力。4.政府保障性住房建設(shè)：補充條款：鑒于本工程為政府保障性住房項目，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，確保住房能夠按時交付使用，并符合國家關(guān)于保障性住房的各項要求。合同所需附件列表：1.雙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.雙方