2024年加工承攬合同參考范本（三篇）

第7頁共7頁2024年加工承攬合同參考范本承攬方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：加工成品第二條：加工成品質(zhì)量要求第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2。（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條：技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條：價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。第七條：交貨的時間和地點1。交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條：包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條：運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條：結(jié)算方式及期限第十一條：其他約定第十二條：承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條：定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的'日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條：不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條：糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項處理：1。向_____機(jī)關(guān)申請_____；2。向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_____（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。定作方：_____代表人：_________年____月____日承攬方：_____代表人：_____2024年加工承攬合同參考范本（二）一、若定作方仍有需求，應(yīng)足額補齊所缺物品，補交部分按逾期交付處理；若定作方對少交、遲交部分不再需要，承攬方需賠償因此給定作方造成的損失。二、如未按照合同規(guī)定包裝定作物，需進(jìn)行返修或重新包裝的，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費用并負(fù)責(zé)完成。若定作方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失，承攬方應(yīng)償付不合格包裝物與合格包裝物之間的價值差額。因包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定作物毀損、滅失的，承攬方需賠償相應(yīng)損失。三、對于逾期交付的定作物（含返修、更換、補交等），承攬方應(yīng)向定作方支付違約金，具體金額為____元；若合同中無具體規(guī)定，則依據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算違約金。若以酬金計算，則每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。四、若承攬方無法交付定作物或無法完成工作，需支付違約金，金額為不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）。五、對于異地交付且不符合合同規(guī)定的定作物，若暫由定作方代保管，承攬方應(yīng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。六、在實行代運或送貨的情況下，若錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），承攬方除負(fù)責(zé)將定作物運至指定地點或接收單位（人）外，還需承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外運雜費及逾期交付的責(zé)任。七、因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物等物品毀損、滅失的，承攬方需賠償定作方因此遭受的損失。八、承攬方應(yīng)按照合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，應(yīng)及時通知定作方調(diào)換或補齊。未履行此義務(wù)的，承攬方需對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。九、承攬方不得擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如有此行為，定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應(yīng)按要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、定作方中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，需賠償承攬方因此遭受的損失。二、定作方中途廢止合同，若承攬方已提供原材料，則需支付承攬方未履行部分價款總值的____%（10%～30%）的違約金；若未提供原材料，則需支付未履行部分酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。三、定作方未按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同并要求定作方賠償損失。若承攬方不要求解除合同，則定作物的交付日期可順延，且定作方需償付承攬方停工待料的損失。四、定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物，除需支付違約金外，還需承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。若超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)變賣定作物，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后退還給定作方；若變賣所得不足以支付相關(guān)費用，定作方需補足差額；若定作物無法變賣，定作方需賠償承攬方損失。五、定作方超過合同規(guī)定日期付款，需按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金；若以酬金計算，則每逾期一天按酬金總額的千分之一支付違約金。六、定作方無故拒絕接收定作物，需賠償承攬方因此遭受的損失及運輸部門的罰款。七、定作方變更交付定作物地點或接收單位（人），需承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但若在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生此類情況，定作方需承擔(dān)責(zé)任并賠償承攬方損失。第十五條糾紛處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇向_____機(jī)關(guān)申請_____或向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，至合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如有未盡事宜，雙方可共同協(xié)商并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有2024年加工承攬合同參考范本（三）在《訟法》的適用解釋框架內(nèi)，明確界定了承攬合同的加工地既作為合同的履行地，亦作為訴訟管轄地的原則，這一規(guī)定顯著區(qū)別于買賣合同中一般以標(biāo)的物交付地作為合同履行地的常規(guī)做法。最高人民法院此舉旨在通過訴訟管轄權(quán)的合理配置，促使法院更加貼近案件核心事實的發(fā)生地，進(jìn)而有效提升案件真相的查明效率。將承攬合同的“加工地”設(shè)定為履行地及訴訟管轄地，深刻體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)對承攬合同加工過程的重視，以及在此過程中雙方權(quán)利義務(wù)行使與履行的嚴(yán)格審查。從這一層面出發(fā)，亦可理解為法院系統(tǒng)傾向于將注重加工過程約定的合同視為承攬合同，反之，若合同側(cè)重于標(biāo)的物的交付與轉(zhuǎn)讓，則更貼近買賣合同的本質(zhì)。因此，我們可以得出以下結(jié)論：在承攬合同中，定作人對生產(chǎn)過程的控制與監(jiān)督占據(jù)核心地位。若合同明確賦予定作人對生產(chǎn)過程必要的控制權(quán)，且此類控制權(quán)構(gòu)成合同的重要組成部分，則該合同應(yīng)被歸類為承攬合同；反之，若合同主要聚焦于標(biāo)的物的交付與轉(zhuǎn)讓，則更符合買賣合同的特征。二、關(guān)于買賣合同與承攬合同區(qū)分方法的深入探討鑒于現(xiàn)實案件復(fù)雜多變，如何準(zhǔn)確運用上述標(biāo)準(zhǔn)處理具體案件仍需進(jìn)一步細(xì)化與探討。在實務(wù)操作中，應(yīng)根據(jù)不同情況采取以下策略：審查合同時，應(yīng)著重分析合同是否強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物接受人（可能表述為購買人或承攬人）對生產(chǎn)過程的控制。具體包括但不限于材料選材權(quán)、生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查權(quán)、單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)等。即便這些權(quán)利并非全部具備，但必須能夠體現(xiàn)定作人對生產(chǎn)過程的必要控制。若合同未體現(xiàn)此類控制，則應(yīng)傾向于認(rèn)定為買賣合同；反之，則認(rèn)定為承攬合同。標(biāo)的物的特定性不宜作為兩類合同的主要區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，而僅可作為輔助參考。然而，即便標(biāo)的物具有特定性，若合同未賦予定作方任何生產(chǎn)控制權(quán)（如合同雖約定由定作人提供圖紙，但排除其監(jiān)督權(quán)與解除權(quán)），則仍不能視為承攬合同。最后，在前述標(biāo)準(zhǔn)均無法明確合同性質(zhì)時，應(yīng)綜合考慮合同的本質(zhì)與內(nèi)容。鑒于買賣合同具有更廣泛的一般性，而承攬合同則相對特殊，因此當(dāng)合同不符合承攬合同的特定要件時，按照買賣合同處理更