2024年加工承攬合同參考樣本(二篇)_第1頁
2024年加工承攬合同參考樣本(二篇)_第2頁
2024年加工承攬合同參考樣本(二篇)_第3頁
2024年加工承攬合同參考樣本(二篇)_第4頁
2024年加工承攬合同參考樣本(二篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第4頁共4頁2024年加工承攬合同參考樣本根據(jù)互利、公正、透明的準(zhǔn)則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成以下合同條款,共同遵守執(zhí)行。1.加工產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱:______訂單編號:______面料材質(zhì):______顏色:______尺碼規(guī)格:______2.產(chǎn)品數(shù)量計量單位:______數(shù)量:______3.原材料供應(yīng)由甲方提供原材料,具體如下:材料名稱:______數(shù)量:______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______供應(yīng)日期:______單價:______總金額:______4.產(chǎn)品質(zhì)量加工產(chǎn)品質(zhì)量遵循甲方提供的樣衣或工藝單,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。樣衣和工藝單作為合同附件。5.技術(shù)資料與圖紙1.甲方提供服裝款式(樣衣或______)及標(biāo)志圖案等技術(shù)資料。2.若乙方在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)立即通知甲方。甲方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)(______天)回復(fù)并提出修改意見。若甲方未及時回復(fù),乙方有權(quán)暫停工作,并在______天內(nèi)通知甲方,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。3.乙方需對甲方提供的技術(shù)資料保密,不得泄露給第三方,也不得在未經(jīng)甲方許可的情況下,利用這些資料自行加工或銷售。4.未經(jīng)甲方明確許可,乙方不得保留服裝樣品及相關(guān)技術(shù)資料。6.報酬1.加工單價:______2.總金額(元):______7.包裝方式內(nèi)包裝:______,外包裝:______,包裝費(fèi)用由______方承擔(dān)。8.產(chǎn)品交付1.交貨地點(diǎn):______2.交(提)貨期限:______9.產(chǎn)品驗(yàn)收1.驗(yàn)收期限:______2.驗(yàn)收時需核對貨物的品名、編號、數(shù)量、嘜頭,無誤后方可抽樣。3.驗(yàn)收方式:按30%比例隨機(jī)抽樣。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。5.如初次驗(yàn)收不合格,甲方須在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求返修。6.對于乙方返修后的成品,甲方將再次按照上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。若仍不合格,甲方有權(quán)處理這些產(chǎn)品,并從應(yīng)付乙方的加工費(fèi)中扣除不合格產(chǎn)品的成本價。10.定金/預(yù)付貨款1.甲方應(yīng)于____年____月____日前支付定金____元。若甲方違約,無權(quán)要求返還定金;若乙方違約,除承擔(dān)違約責(zé)任外,須雙倍返還定金。2.甲方應(yīng)于____年____月____日前支付預(yù)付款____元。若甲方違約,預(yù)付款可抵作違約金和賠償金,如有余款可要求返還;若乙方違約,除承擔(dān)違約責(zé)任外,須全額返還預(yù)付款。11.報酬結(jié)算1.付款期限:甲方應(yīng)在驗(yàn)收無誤收貨后______日內(nèi),一次性支付合同約定的全部款項(xiàng)。12.留置權(quán)在未支付價款的情況下,除非雙方另有約定,乙方對其完成的服裝享有留置權(quán)。13.違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任(1)未經(jīng)雙方同意,中途擅自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計,甲方需賠償乙方因此造成的損失。(2)中途解除合同,甲方應(yīng)支付未履行部分價款總值50%的違約金。(3)未按約定時間及要求提供原材料、技術(shù)資料等,或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)賠償乙方損失;若乙方不解除合同,除交付日期順延外,甲方需賠償乙方停工待料的損失。2.乙方違約責(zé)任(1)乙方需承擔(dān)違約責(zé)任,并如數(shù)返還預(yù)付款。甲方(簽章):______乙方(簽章):______簽訂地點(diǎn):______簽訂地點(diǎn):__________年____月____日____年____月____日2024年加工承攬合同參考樣本(二)在《訟法》的適用解釋框架內(nèi),明確界定了承攬合同的加工地既作為合同的履行地,亦作為訴訟管轄地的原則,這一規(guī)定顯著區(qū)別于買賣合同中一般以標(biāo)的物交付地作為合同履行地的常規(guī)做法。最高人民法院此舉旨在通過訴訟管轄權(quán)的合理配置,促使法院更加貼近案件核心事實(shí)的發(fā)生地,進(jìn)而有效提升案件真相的查明效率。將承攬合同的“加工地”設(shè)定為履行地及訴訟管轄地,深刻體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)對承攬合同加工過程的重視,以及在此過程中雙方權(quán)利義務(wù)行使與履行的嚴(yán)格審查。從這一層面出發(fā),亦可理解為法院系統(tǒng)傾向于將注重加工過程約定的合同視為承攬合同,反之,若合同側(cè)重于標(biāo)的物的交付與轉(zhuǎn)讓,則更貼近買賣合同的本質(zhì)。因此,我們可以得出以下結(jié)論:在承攬合同中,定作人對生產(chǎn)過程的控制與監(jiān)督占據(jù)核心地位。若合同明確賦予定作人對生產(chǎn)過程必要的控制權(quán),且此類控制權(quán)構(gòu)成合同的重要組成部分,則該合同應(yīng)被歸類為承攬合同;反之,若合同主要聚焦于標(biāo)的物的交付與轉(zhuǎn)讓,則更符合買賣合同的特征。二、關(guān)于買賣合同與承攬合同區(qū)分方法的深入探討鑒于現(xiàn)實(shí)案件復(fù)雜多變,如何準(zhǔn)確運(yùn)用上述標(biāo)準(zhǔn)處理具體案件仍需進(jìn)一步細(xì)化與探討。在實(shí)務(wù)操作中,應(yīng)根據(jù)不同情況采取以下策略:審查合同時,應(yīng)著重分析合同是否強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物接受人(可能表述為購買人或承攬人)對生產(chǎn)過程的控制。具體包括但不限于材料選材權(quán)、生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查權(quán)、單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)等。即便這些權(quán)利并非全部具備,但必須能夠體現(xiàn)定作人對生產(chǎn)過程的必要控制。若合同未體現(xiàn)此類控制,則應(yīng)傾向于認(rèn)定為買賣合同;反之,則認(rèn)定為承攬合同。標(biāo)的物的特定性不宜作為兩類合同的主要區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),而僅可作為輔助參考。然而,即便標(biāo)的物具有特定性,若合同未賦予定作方任何生產(chǎn)控制權(quán)(如合同雖約定由定作人提供圖紙,但排除其監(jiān)督權(quán)與解除權(quán)),則仍不能視為承攬合同。最后,在前述標(biāo)準(zhǔn)均無法明確合同性質(zhì)時,應(yīng)綜合考慮合同的本質(zhì)與內(nèi)容。鑒于買賣合同具有更廣泛的一般性,而承攬合同則相對特殊,因此當(dāng)合同不符合承攬合同的特定要件時,按照買賣合同處理更為簡便合理。買賣合同的核心在于出賣人將標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人,并由買受人支付相應(yīng)價款。在我國相關(guān)法律體系下,承攬合同曾習(xí)慣上被稱為加工承攬合同,其實(shí)質(zhì)是承攬人根據(jù)定作人的要求完成工作并交付成果,定作人則支付報酬的合同。承攬合同類型多樣,包括但不限于加工合同、定作合同、修理合同等。其中,定作合同尤為特殊,它要求承攬人利用自有設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,根據(jù)定作人的特殊要求制作成品,并由定作人接受成品及支付報酬。由于原材料由承攬人提供,定作合同與買賣合同在司法實(shí)踐中常存混淆。由于兩類合同在地域管轄方面的法律規(guī)定不同,合同性質(zhì)的爭議在合同主體間尤為常見,尤其是在跨地域企業(yè)間的合同糾紛中更為突出。因此,在律師實(shí)務(wù)中準(zhǔn)確區(qū)分買賣合同與承攬合同具有重要意義。司法實(shí)踐中,承攬合同與買賣合同的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下四個方面:一是出賣人在買賣合同中的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán),而在承攬合同中,此義務(wù)僅為附隨義務(wù);二是承攬合同的標(biāo)的物是承攬人按定作人要求完成的工作成果,而買賣合同的標(biāo)的物則是雙方約定的出賣物;三是買賣合同的標(biāo)的物既可以是種類物也可以是特定物,而承攬合

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論