農(nóng)村建房合同電子版

農(nóng)村建房合同電子版農(nóng)村建房合同電子版篇一發(fā)包方：___________________(簡稱甲方)承包方：___________________(簡稱乙方)甲方自建房屋一棟，發(fā)包給乙方，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商特訂以下條款：一、工程概況：本工程地下層、一層、夾層為框架結構，二、三、四層為磚混結構。二、甲方將主體部分發(fā)包給乙方，土建部分：不包括鋼筋工，主體及地下層±0以上72元/平方米。三、結算方法：主體工程完工后，以實際制作為準結算，挑出部分按實際面積計算。四、付款方式：一層一付，工程完工后，十日內(nèi)一次付清。五、甲方要求，乙方按圖施工，質量按甲方要求制作。六、安全施工：乙方應安全施工，勤檢查，如發(fā)生意外，甲方不負責任(重大問題除外)。七、本合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商。八、本合同一式二份，甲乙雙方共同遵守。九、本合同自簽字之日起生效，主體完工付款后，自行終止。甲方：___________________乙方：____________________________年____月____日農(nóng)村建房合同電子版篇二房主人（甲方）：承建人（乙方）：甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。一、建筑項目：私人住宅主體工程。二、承建方式：1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。三、建房工期：建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。四、承建工程價格：五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關。六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應順延。1、因停電、下雨等造成停工；2、不可抗力；3、甲方同意給予順延的其它情況。七、付款方式：乙方進場后，甲方將預付工程款____元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款_____元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。八、違約責任和爭議的解決辦法：1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。以上合同，雙方共同遵守執(zhí)行。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。4、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。甲方：乙方：__年__月__日農(nóng)村建房合同電子版篇三甲方：___________身份證號：___________電話：___________乙方：___________身份證號：___________電話：___________甲方將位于的建設工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產(chǎn)損害的，乙方應對此負全部責任。二、施工要求1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為___________天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。三、付款方式工程報價：每平方200元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2萬元。2、第一層蓋好后付4萬元。3、第二層蓋好后付4萬元。4、剩余款項后如因房屋未出現(xiàn)質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現(xiàn)質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。四、工程內(nèi)容：從地基到完成磚砌結構，室內(nèi)外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。五、違約責任：1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金2萬元。3、若乙方未在規(guī)定的工期內(nèi)完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5萬元的違約金。六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方：___________乙方簽字：___________簽約時間：___________年___________月___________日農(nóng)村建房合同電子版篇四房主(甲方)：承建方(乙方)：甲方委托乙方承建，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議；1、私人住宅主體工程。2、承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。3、建房工期：建房工期為_____天，施工日期由簽訂合同之日算起。4、工程價格：按____平方米____元計算。5、施工安全要求及質量問題責任：(1)乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。(2)乙方要根據(jù)建筑操作規(guī)程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題(如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等)發(fā)生，經(jīng)有關部門評估后由乙方承擔一切損失。6、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應順延。(1)因停電、下雨等造成停工；(2)不可抗力；(3)甲方同意給予順延的其它情況。7、付款方式：(1)乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。(2)底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。(3)頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。(4)外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。(5)內(nèi)墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。(6)余款待整個工程竣工后，經(jīng)明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。8、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方(簽名)：乙方(簽名)：日期：日期：農(nóng)村建房合同電子版篇五男方（發(fā)包人）：乙方（承包人）：甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜達成以下協(xié)議：甲方擬建房屋一座，位于_______，由乙方負責承攬建設，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權利義務1、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、鋼材、電線、水管等需用建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前天以上通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇用關系。3、攪拌機、震動器等施工機械以及模塊，腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用有乙方自理。4、工期從___年___________月___________日開始建設，到___年______月______日必須完工，工期為______天。5、乙方要加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，以安全第一為原則，按作業(yè)標準安全施工，若由于乙方人員故意或過失引起的安全事故須由乙方自行負責，與甲方無關。6、乙方所屬人員工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質量要求1、乙方應本著保質量的原則，按照甲乙雙方商定的圖紙施工加強質量管理。2、重要施工過程，如地基、澆注需要經(jīng)甲方驗收后才能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料，工作不負責任，影響房屋質量等行為，并在施工中若發(fā)現(xiàn)材料損失、浪費，甲方有權責令乙方整改。4、乙方必須認真按照甲方的意圖施工，并有隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。5、乙方施工時要保證質量，使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須達到“三個一”（砌筑法，即一塊磚，一鏟灰，一擠揉）。圈梁和挑梁澆注凝固后不應有蜂窩、麻面，更不能出現(xiàn)鋼筋外漏現(xiàn)象。在砌磚及澆注圈梁過程中，乙方施工時保證質量，墻面平整，房屋直角的地方不能縱角。6、如果因乙方自身水平原因達不到工程合格條件，乙方應按照甲方及其甲方委派人員的要求返工或重做。7、房屋建成后，因乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重做的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。8、建筑過程中不管是打地皮或者房屋板面打板，都不能在夜間進行操作。9、乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。房屋若出現(xiàn)建筑質量問題（如圈梁、挑梁出現(xiàn)質量問題，房屋平面出現(xiàn)漏水等問題），乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題造成的全部損失，重新修繕的費用，全部由乙方承擔。10、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。三、工程保修房屋自交給甲方后一年內(nèi)，工修質量保修金為乙方承建金額的30%，質保期內(nèi)若出現(xiàn)房屋質量問題，乙方在接到通知后三天內(nèi)進行返工修理。若在規(guī)定時間內(nèi)乙方未到場維修，甲方有權另請施工隊維修整改，所發(fā)生的費用在質保金中扣除，不足部份由乙方另行支付。四、付款方式1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米______元。2、付款時間：第一次付款從施工開始后的天內(nèi)支付；第二次付款為施工后的天內(nèi)支付。第三次付款在房屋峻工并以甲方檢驗合格后天內(nèi)支付。施工結束后，除質保金外以結清，以上付款均在工程驗收合格的情況下支付。五、違約責任1、由于工程質量達不到要求的，乙方進行修理，重做，造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使用合同無法履行的，乙方應承擔違約金（房屋造價的30%）并賠償其違約金給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求或采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方視為乙方根本違約，甲方有權解除合同。乙方應承擔違約金（房屋造價的60%）。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金為人工費的5%（如有特殊情況），可以另行商議，以達成協(xié)議。六、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交興仁市人民法院進行裁決。七、附則1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽字之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂。甲方簽字：乙方簽字：______年______月______日農(nóng)村建房合同電子版篇六甲方：乙方：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方擬在上縣新村建房屋一座，房屋占地面積約112平方米，由乙方負責承包工程建設，特訂立如下合同：一、承包方式：1、乙方承包樓房建設，工人進入工地施工安全自理，鐵釘、鐵線、坐機費，鑰頭、鏟、開水、煙絲、基礎樓面爆裂、鋼筋保護層3公分由乙方負責。上磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管等乙方負責。勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹，吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，由乙方自理。2、花草每層飄磚三條線不加錢，整幢樓十三條柱50×30公分，其中四條50×50公分，梁深度50×20公分，鋼筋保護層每條樁周邊3公分，本幢樓兩向上下飄窗，飄出40公分，兩邊飄出每層甲方加平方米，每平方，其中一邊飄連窗。二、違約金伍仟元正。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效，并具有同等的法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日農(nóng)村建房合同電子版篇七甲方（發(fā)包方）：_________________乙方（承包方）：_________________甲方將位于__________________________________自用住房建設施工工程承包給乙方施工，雙方本著平等互利、誠信原則，確保建房安全、優(yōu)質、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商一致，同意簽訂本合同，供甲、乙雙方共同遵守。1、甲方房屋建設施工工程以包工不包料的形式承包給乙方施工。2、全部工價按實際施工面積每平方米價格200元計算，完工后以雙方實際丈量面積為準。乙方先墊付施工工價款，待整個工程完工，房屋經(jīng)過甲方驗收合格后，甲方在____天內(nèi)付清乙方工錢。乙方從地圈梁澆筑開始施工，直至房屋封頂。負責房屋主體建設，包括樓梯、起隔墻、屋頂、內(nèi)外墻水泥砂漿批灰刮平，內(nèi)墻刮雙飛粉，外墻貼磁磚，地面清光并鋪地板磚，布好屋頂落水管和衛(wèi)生間水管等。1、甲方負責提供施工用的水源、電源、石灰、磚頭、水泥、沙子、鋼材等建筑材料。水費、電費由甲方負責。2、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、頂撐木、腳手架、釘子、鐵絲等，費用由乙方自理。3、所有工人的吃住等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。4、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。5、乙方應節(jié)約用水用電，合理使用材料，不能浪費甲方的建筑材料。農(nóng)村建房合同電子版篇八賣方：_________(以下簡稱甲方)，身份證號：____