鋼筋施工承攬協議細則(2024年)

鋼筋施工承攬協議細則(2024年版)版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3鋼筋1.4施工1.5工程2.合同標的2.1承攬內容2.2施工地點2.3施工時間3.合同價格3.1價格條款3.2價格調整3.3支付方式3.4支付時間表4.施工質量4.1質量標準4.2質量保證4.3質量檢查5.施工安全5.1安全標準5.2安全措施5.3安全事故處理6.工期延誤6.1延誤原因6.2延誤責任6.3工期順延7.合同變更7.1變更條件7.2變更程序7.3變更效應8.違約責任8.1違約行為8.2違約責任8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議方式9.2爭議時效9.3爭議地點10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后責任11.一般條款11.1保密條款11.2法律適用11.3合同生效11.4合同終止12.附加條款12.1技術要求12.2材料供應12.3施工設備13.合同附件13.1工程圖紙13.2施工方案13.3材料清單14.簽署信息14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署主體第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方為（承攬方全稱），具備鋼筋施工的資質和能力，按照本合同約定完成鋼筋施工任務。1.2委托方委托方為（委托方全稱），是該工程的業(yè)主或者合法代理人，委托承攬方進行鋼筋施工。1.3鋼筋鋼筋是指用于建筑工程中的鋼條或鋼棒，包括各種規(guī)格和型號的鋼筋。1.4施工施工是指按照工程設計圖紙和施工規(guī)范，由承攬方在委托方的監(jiān)督下進行的鋼筋制作、安裝等工作。1.5工程工程是指（工程名稱），位于（工程地點），委托方委托承攬方進行鋼筋施工的工程項目。第二條合同標的2.1承攬內容承攬方同意按照本合同約定的條件，完成工程所需的鋼筋制作、供應和安裝等工作。2.2施工地點承攬方應在委托方指定的施工地點進行鋼筋施工。2.3施工時間承攬方應按照委托方的要求，在（開工日期）開始施工，并在（竣工日期）前完成所有施工任務。第三條合同價格3.1價格條款承攬方應按照委托方提供的工程量清單和市場價格，計算出鋼筋施工的總價，并報委托方確認。3.2價格調整在合同執(zhí)行過程中，如遇市場價格波動較大，雙方可協商調整合同價格。3.3支付方式委托方同意按照承攬方提交的工程進度報告，分期支付承攬方施工款項。3.4支付時間表委托方應在（支付日期）前支付承攬方合同總價款的（支付比例）。第四條施工質量4.1質量標準承攬方應按照國家和行業(yè)的施工質量標準，保證鋼筋施工的質量。4.2質量保證承攬方應對施工過程中的質量問題及時進行整改，確保工程質量符合要求。4.3質量檢查委托方有權對承攬方的施工質量進行監(jiān)督檢查，承攬方應予以配合。第五條施工安全5.1安全標準承攬方應遵守國家和行業(yè)的安全生產規(guī)定，確保施工過程中的安全。5.2安全措施承攬方應制定并落實針對性的安全措施，防止安全事故的發(fā)生。5.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應立即采取措施防止事故擴大，并按照有關規(guī)定及時報告委托方。第六條工期延誤6.1延誤原因雙方同意，如因不可抗力等特殊情況導致施工延誤，應視為合理延誤。6.2延誤責任除不可抗力原因外，如因承攬方原因導致工期延誤，承攬方應承擔相應責任。6.3工期順延如發(fā)生工期延誤，雙方應協商順延工期，并調整合同價格。第八條合同變更8.1變更條件（1）因工程設計變更導致施工內容、工程量發(fā)生變化；（2）因法律法規(guī)、政策變化要求變更合同；（3）雙方協商一致的其他變更事項。8.2變更程序合同變更應通過書面形式提出，經雙方協商一致后簽署《合同變更協議》。8.3變更效應合同變更協議簽署后，原合同的相關條款按變更協議執(zhí)行。第九條違約責任9.1違約行為雙方同意，如一方違反本合同的約定，屬違約行為。9.2違約責任違約方應承擔違約責任，賠償對方因此造成的損失。9.3違約賠償損失賠償額應包括實際損失、合同履行后可以獲得的利益等。第十條爭議解決10.1爭議方式雙方發(fā)生合同爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議時效雙方對爭議的解決應自知道或應當知道權利被侵害之日起一年內提出。10.3爭議地點本合同爭議的解決地點為（爭議地點）。第十一條一般條款11.1保密條款雙方應對合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。11.2法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用（適用法律）。11.3合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的義務履行完畢之日終止。11.4合同終止本合同提前終止或解除的，雙方應按照本合同約定辦理相關手續(xù)。第十二條附加條款12.1技術要求雙方同意按照（技術文件名稱）等技術文件的要求進行鋼筋施工。12.2材料供應承攬方應按照委托方的要求，提供合格的鋼筋材料。12.3施工設備承攬方應配置滿足施工需要的設備，并保證設備正常運行。第十三條合同附件13.1工程圖紙本合同附件包括（工程圖紙名稱）等工程圖紙。13.2施工方案本合同附件包括（施工方案名稱）等施工方案。13.3材料清單本合同附件包括（材料清單名稱）等材料清單。第十四條簽署信息14.1簽署日期本合同于（簽署日期）由雙方簽署。14.2簽署地點本合同于（簽署地點）簽署。14.3簽署主體簽署人：（承攬方代表姓名）（委托方代表姓名）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程圖紙詳細要求：工程圖紙應包括工程的完整設計信息，如建筑物的尺寸、結構布局、鋼筋配置圖等。圖紙應清晰、準確，便于承攬方理解和執(zhí)行。附件說明：工程圖紙是指導承攬方進行鋼筋施工的重要依據，圖紙的準確性和完整性對施工的順利進行至關重要。附件2：施工方案詳細要求：施工方案應包括施工工藝、施工步驟、施工安全措施等內容。方案應具有可操作性，確保施工過程中的安全和質量。附件說明：施工方案是承攬方進行施工的指南，詳細具體的方案有助于規(guī)范施工過程，提高施工效率。附件3：材料清單詳細要求：材料清單應包括所需鋼筋的種類、規(guī)格、數量、質量要求等信息。清單應詳細、準確，便于材料采購和管理。附件說明：材料清單是承攬方進行材料采購和施工準備的依據，清單的準確性對施工的順利進行至關重要。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定的時間完成施工任務。2.承攬方使用的鋼筋材料不符合合同約定的質量標準。3.承攬方未按照合同約定的價格支付款項。4.委托方未按照合同約定的時間支付款項。5.委托方提供的工程圖紙或施工方案不準確，導致施工延誤或質量問題。違約責任認定標準：1.承攬方未按照合同約定時間完成施工任務的，應按照延遲天數向委托方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。2.承攬方使用的鋼筋材料不符合合同約定的質量標準的，應承擔重新采購合格材料并承擔由此造成的費用。3.承攬方未按照合同約定的價格支付款項的，應按照逾期支付的金額向委托方支付滯納金，滯納金計算方式為逾期支付金額的日利率。4.委托方未按照合同約定的時間支付款項的，應按照延遲天數向承攬方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。5.委托方提供的工程圖紙或施工方案不準確，導致施工延誤或質量問題的，應承擔由此造成的工期延誤費用和質量整改費用。示例說明：如果承攬方由于自身原因導致施工延誤，根據違約責任認定標準，承攬方應按照延遲天數向委托方支付違約金。例如，如果延誤了10天，那么承攬方應支付合同總價款的千分之五作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：指具備鋼筋施工資質和能力，接受委托方委托進行鋼筋施工的法人或其他組織。2.委托方：指該工程的業(yè)主或合法代理人，負責委托承攬方進行鋼筋施工。3.鋼筋：指用于建筑工程中的鋼條或鋼棒，包括各種規(guī)格和型號的鋼筋。4.施工：指按照工程設計圖紙和施工規(guī)范，由承攬方在委托方的監(jiān)督下進行的鋼筋制作、安裝等工作。5.質量標準：指國家和行業(yè)規(guī)定的鋼筋施工質量要求，包括鋼筋的抗拉強度、屈服強度等指標。6.安全標準：指國家和行業(yè)規(guī)定的施