塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書_第1頁
塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書_第2頁
塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書_第3頁
塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書_第4頁
塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

塑膠地板美縫施工合同協(xié)議書合同編號:__________合同各方當事人:甲方:(全稱名稱)地址:____________________聯(lián)系電話:________________聯(lián)系人:__________________乙方:(全稱名稱)地址:____________________聯(lián)系電話:________________聯(lián)系人:__________________一、工程概況1.1本項目位于____________________(工程地點),工程內容包括但不限于塑膠地板的鋪設、美縫施工、施工過程中的成品保護及施工后的清理等工作。1.2乙方應按照甲方的要求,完成本項目的施工,并確保施工質量符合國家相關標準和甲方的要求。二、合同價格2.1本項目的合同總價為人民幣____________元(大寫:____________________元整),包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、交通費、稅費等。2.2乙方應在合同簽訂后七個工作日內向甲方提交詳細的施工預算,經甲方確認后據(jù)此執(zhí)行。2.3合同價款支付方式如下:(1)合同簽訂后,甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款;(2)項目完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方合同總價款的60%;(3)質保期滿且無質量問題后,甲方支付乙方合同總價款的10%。三、施工期限3.1本項目的施工期限為____個月,自雙方簽訂合同之日起計算。3.2乙方應按照約定的工期完成施工,如因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。四、施工質量4.1乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工,確保施工質量。4.2乙方應對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通,確保問題得到及時解決。4.3項目完工后,乙方應按照甲方的要求進行驗收,如驗收不合格,乙方應負責返工直至驗收合格。五、質保期5.1本項目的質保期為____年,自項目驗收合格之日起計算。5.2在質保期內,如乙方施工的工程出現(xiàn)質量問題,乙方應負責及時修復,并承擔由此產生的全部費用。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償因此給對方造成的損失。6.2乙方如未按照約定工期完成施工,應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金,違約金計算方式為:違約金=合同總價款×0.1%×逾期天數(shù)。七、爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的質保期滿之日終止。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________甲方代表(簽名):______________乙方代表(簽名):______________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.施工預算明細表2.材料采購清單3.施工進度計劃表4.驗收標準及方法5.質保服務承諾6.工程現(xiàn)場照片及視頻資料7.合同履行過程中產生的其他相關文件二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定的工期完成施工,視為違約。2.乙方施工質量不符合國家標準、行業(yè)標準或甲方要求,視為違約。3.乙方未按照合同約定履行義務,導致合同無法履行或造成甲方損失,視為違約。4.甲方未按照約定時間支付合同價款,視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件或所需資料,導致乙方無法正常施工,視為違約。6.雙方其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指合同中的業(yè)主,塑膠地板美縫施工項目的委托方。2.乙方:指合同中的施工單位,具備相關資質和經驗,負責承攬施工項目。3.合同總價:指雙方約定的完成本項目所需的全部費用。4.施工預算:指乙方根據(jù)甲方要求提交的詳細施工費用預算。5.質保期:指乙方對施工工程提供的質量保證期限。6.違約金:指一方違反合同約定應向對方支付的違約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.遇到施工進度延誤:及時溝通,分析原因,調整施工計劃,確保工期順利推進。2.遇到施工質量問題:立即停工,及時與甲方溝通,制定整改措施,重新施工直至驗收合格。3.遇到合同價款支付問題:查看合同條款,催促甲方按時支付,如甲方違約,可依法追討欠款。4.遇到施工條件不滿足:與甲方溝通,爭取甲方配合提供必要的施工條件,確保施工順利進行。5.遇到合同條款不明確或爭議:雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可依法尋求法律途徑解決。五、所有應用場景:1.適用于各類建

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論