承攬外墻噴漆合同模板

承攬外墻噴漆合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托方）名稱：____________________

甲方（委托方）地址：____________________

乙方（承攬方）名稱：____________________

乙方（承攬方）地址：____________________

鑒于：

1.甲方因外墻噴漆工程需要，現(xiàn)決定委托乙方進行施工。

2.乙方具備外墻噴漆工程的專業(yè)技術(shù)及施工資質(zhì)，同意承接甲方委托的施工任務(wù)。

3.雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：外墻噴漆

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程預算：____________________

二、施工期限

1.乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)完成外墻噴漆工程，具體施工期限為：____________________

2.如因不可抗力因素導致施工期限延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

三、施工質(zhì)量及標準

1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)質(zhì)量標準和甲方要求，保證外墻噴漆工程的質(zhì)量。

2.工程完成后，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行驗收，如不符合約定標準，乙方應(yīng)無條件進行返工。

四、工程款項

1.甲方應(yīng)在工程驗收合格后，向乙方支付工程款項。

2.工程款項支付方式：____________________

3.乙方應(yīng)在工程驗收合格后，向甲方提供發(fā)票。

五、違約責任

1.如乙方未按約定時間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付違約金：____________________

2.如甲方未按約定時間支付工程款項，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付違約金：____________________

3.如任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）施工圖紙

（2）工程預算

（3）施工方案

（4）其他相關(guān)文件

甲方（委托方）簽字（或蓋章）：____________________

乙方（承攬方）簽字（或蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（委托方）名稱：____________________

甲方（委托方）地址：____________________

乙方（承攬方）名稱：____________________

乙方（承攬方）地址：____________________

丙方（第三方監(jiān)理）名稱：____________________

丙方（第三方監(jiān)理）地址：____________________

鑒于：

1.甲方為外墻噴漆工程的所有權(quán)人，需委托乙方進行施工，以提升建筑外觀品質(zhì)。

2.為確保工程質(zhì)量及施工進度，甲方?jīng)Q定引入丙方作為第三方監(jiān)理，對工程進行全程監(jiān)督。

3.乙方具備外墻噴漆工程的專業(yè)技術(shù)及施工資質(zhì)，同意承接甲方委托的施工任務(wù)。

4.雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：外墻噴漆

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程預算：____________________

二、施工期限

1.乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)完成外墻噴漆工程，具體施工期限為：____________________

2.如因不可抗力因素導致施工期限延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，丙方負責監(jiān)督并確認延誤原因。

三、施工質(zhì)量及標準

1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)質(zhì)量標準和甲方要求，保證外墻噴漆工程的質(zhì)量。

2.丙方負責對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合約定標準。

3.工程完成后，丙方負責組織驗收，如不符合約定標準，乙方應(yīng)無條件進行返工。

四、工程款項及支付

1.甲方應(yīng)在工程驗收合格后，向乙方支付工程款項。

2.工程款項支付方式：____________________

3.丙方有權(quán)對工程款項支付進行監(jiān)督，確?？铐椨糜诠こ虒嶋H支出。

五、第三方監(jiān)理職責與權(quán)利

1.丙方有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進度符合約定要求。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工圖紙、施工方案等相關(guān)資料。

3.丙方有權(quán)對乙方進行罰款，罰款用于彌補因乙方違約給甲方造成的損失。

六、乙方責任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙、施工方案進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。

2.乙方應(yīng)配合丙方的監(jiān)督工作，接受丙方的指導和建議。

3.乙方不得將工程分包或轉(zhuǎn)包，如違反約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔相應(yīng)責任。

七、違約責任

1.如乙方未按約定時間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付違約金：____________________

2.如乙方違反施工質(zhì)量標準，導致工程不合格，乙方應(yīng)承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.如丙方在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，乙方應(yīng)立即整改，否則丙方有權(quán)要求甲方解除合同。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

十、附件

1.施工圖紙

2.工程預算

3.施工方案

4.第三方監(jiān)理資質(zhì)證明

5.其他相關(guān)文件

十一、總結(jié)

第三方介入的意義和目的：

1.提高工程質(zhì)量和施工進度，確保甲方權(quán)益得到保障。

2.對施工過程進行全程監(jiān)督，防止乙方違規(guī)操作，降低風險。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保工程按照甲方要求進行施工，達到預期效果。

2.通過引入第三方監(jiān)理，增強甲方在工程中的話語權(quán)，維護自身權(quán)益。

3.為后續(xù)工程維護和運營提供保障，降低甲方運營成本。

甲方（委托方）簽字（或蓋章）：____________________

乙方（承攬方）簽字（或蓋章）：____________________

丙方（第三方監(jiān)理）簽字（或蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（委托方）名稱：____________________

甲方（委托方）地址：____________________

乙方（承攬方）名稱：____________________

乙方（承攬方）地址：____________________

丙方（第三方監(jiān)理）名稱：____________________

丙方（第三方監(jiān)理）地址：____________________

鑒于：

1.乙方為專業(yè)外墻噴漆施工團隊，具備豐富的施工經(jīng)驗和資質(zhì)。

2.甲方擬進行外墻翻新工程，需委托乙方進行施工，并引入丙方作為第三方監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量。

3.雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：外墻翻新工程

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：外墻噴漆

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程預算：____________________

二、施工期限

1.乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)完成外墻翻新工程，具體施工期限為：____________________

2.如因不可抗力因素導致施工期限延誤，乙方有權(quán)要求延長工期，丙方負責確認延誤原因及延長工期。

三、施工質(zhì)量及標準

1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)質(zhì)量標準和甲方要求，保證外墻翻新工程的質(zhì)量。

2.丙方負責對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合約定標準。

3.工程完成后，丙方負責組織驗收，如不符合約定標準，乙方有權(quán)要求甲方支付返工費用。

四、工程款項及支付

1.甲方應(yīng)在工程驗收合格后，向乙方支付工程款項。

2.工程款項支付方式：____________________

3.丙方有權(quán)對工程款項支付進行監(jiān)督，確?？铐椨糜诠こ虒嶋H支出。

五、第三方監(jiān)理職責與權(quán)利

1.丙方負責對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進度符合約定要求。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工圖紙、施工方案等相關(guān)資料。

3.丙方有權(quán)對乙方進行罰款，罰款用于彌補因乙方違規(guī)操作給甲方造成的損失。

六、乙方責任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙、施工方案進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。

2.乙方應(yīng)配合丙方的監(jiān)督工作，接受丙方的指導和建議。

3.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付工程款項，并有權(quán)拒絕不合理的支付要求。

七、違約責任

1.如甲方未按約定時間支付工程款項，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付違約金：____________________

2.如甲方違反施工質(zhì)量標準，導致工程不合格，甲方應(yīng)承擔全部責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

3.如丙方在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)行為，乙方有權(quán)要求甲方整改，否則乙方有權(quán)解除合同。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

十、附件

1.施工圖紙

2.工程預算

3.施工方案

4.第三方監(jiān)理資質(zhì)證明

5.其他相關(guān)文件

十一、總結(jié)

乙方為主導的目的和意義：

1.確保乙方在施工過程中的權(quán)益得到充分保障，包括施工期限、工程款項等方面。

2.通過丙方的監(jiān)督，提高工程質(zhì)量