綜合布線施工合同

合同編號(hào)：__________一、工程概況1.工程名稱：_______綜合布線工程2.工程地點(diǎn)：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程內(nèi)容：包括但不限于綜合布線系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等。二、合同金額1.本工程合同總金額為人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：_______元。2.乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成施工。三、合同工期1.工程開(kāi)工日期：_______年_______月_______日。2.工程竣工日期：_______年_______月_______日。3.工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法按照約定工期竣工，應(yīng)按照甲方要求支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總金額的千分之一。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》（GB50311-2007）進(jìn)行驗(yàn)收。3.工程質(zhì)量保證期：自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，為期一年。五、材料供應(yīng)1.乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需的材料，并保證材料質(zhì)量。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方采購(gòu)的材料進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方更換或退款。六、施工安全1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的要求，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)工作。2.乙方應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的安全事故負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。七、付款方式1.合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的30%作為預(yù)付款。2.工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同總金額的30%。3.工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總金額的20%。4.剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性支付給乙方。八、違約責(zé)任1.乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)支付違約金。2.乙方如未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.甲方如未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)支付乙方逾期付款的違約金，計(jì)算方式為：每日違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的千分之一。九、爭(zhēng)議解決1.本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同的簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)。2.雙方在簽訂合同時(shí)應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，確保各自權(quán)益。3.合同中涉及的工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等關(guān)鍵條款需雙方充分溝通，達(dá)成一致。4.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自權(quán)利和義務(wù)。5.涉及合同變更或解除時(shí)，應(yīng)書(shū)面簽署補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方確認(rèn)。解決辦法：1.雙方應(yīng)積極履行合同，如發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。3.在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，配合法院審理。4.法院判決生效后，雙方應(yīng)按照判決結(jié)果履行各自義務(wù)。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動(dòng)中產(chǎn)生的社會(huì)關(guān)系法律規(guī)范總稱。3.綜合布線工程：是指利用電纜或光纖，將各種通信設(shè)備、信息處理設(shè)備、辦公設(shè)備等連接成一個(gè)完整的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。4.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X(qián)。5.質(zhì)保金：是指為確保合同履行質(zhì)量，按照合同約定保留的一部分款項(xiàng)。在合同履行完畢且驗(yàn)收合格后支付。6.訴訟：是指當(dāng)事人依法向法院請(qǐng)求保護(hù)自己的合法權(quán)益，并由法院對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行審理和判決的活動(dòng)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方為一家大型企業(yè)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和安全性有較高要求。2.乙方為一家具有多年綜合布線施工經(jīng)驗(yàn)的正規(guī)公司。3.工程地點(diǎn)位于市中心繁華地段，施工期間需保證正常營(yíng)業(yè)。4.工程規(guī)模較大，涉及多個(gè)樓層和部門(mén)。5.甲方希望乙方提供長(zhǎng)期的技術(shù)支持和服務(wù)。補(bǔ)充條款：1.鑒于甲方對(duì)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和安全性有較高要求，乙方應(yīng)采用國(guó)內(nèi)外知名品牌的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方的要求。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定詳細(xì)的施工計(jì)劃，并在施工前向甲方報(bào)告。3.施工期間，乙方應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度，確保施工不影響甲方的正常營(yíng)業(yè)。4.工程規(guī)模較大，乙方應(yīng)增派技術(shù)人員，確保工程順利進(jìn)行。5.工程竣工后，乙方應(yīng)提供不少于一年的技術(shù)支持和服務(wù)，確保甲方網(wǎng)絡(luò)的正