掛靠建筑公司合同范例

掛靠建筑公司合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于：

1.甲方具有合法的建筑施工資質(zhì)，乙方為具備相應(yīng)能力的自然人或法人，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方在甲方掛靠期間從事建筑工程施工事宜達(dá)成如下協(xié)議：

2.為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免爭議，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。

一、掛靠關(guān)系

1.乙方同意在甲方掛靠，以甲方名義承攬建筑工程項(xiàng)目。

2.乙方在掛靠期間，其法律地位、權(quán)利義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任均由甲方承擔(dān)。

3.乙方在掛靠期間，不得以個(gè)人名義承攬建筑工程項(xiàng)目。

二、工程范圍及工期

1.乙方在掛靠期間，負(fù)責(zé)承攬甲方指定的建筑工程項(xiàng)目，工程范圍詳見附件一。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，具體工期詳見附件二。

三、工程款支付

1.甲方按工程進(jìn)度支付工程款，具體支付比例及時(shí)間詳見附件三。

2.乙方應(yīng)在收到工程款后及時(shí)將工程款項(xiàng)用于工程項(xiàng)目的施工。

四、工程質(zhì)量管理

1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量。

2.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行甲方制定的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。

五、安全施工

1.乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場安全。

2.乙方應(yīng)制定施工現(xiàn)場安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

六、違約責(zé)任

1.乙方如違反本合同約定，導(dǎo)致工程延誤、質(zhì)量不合格或發(fā)生安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同解除

1.任何一方在履行本合同過程中，如出現(xiàn)以下情形之一，有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方催告后仍不履行或拒絕履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）一方在合同履行過程中，出現(xiàn)其他嚴(yán)重違約行為。

2.合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利義務(wù)。

九、合同終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至乙方完成約定的工程項(xiàng)目或合同約定的其他終止條件成就時(shí)終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余的工程款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)等事宜。

十、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程范圍

2.工期

3.工程款支付方式

4.質(zhì)量管理制度

5.安全管理制度

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于：

1.甲方為具有合法建筑資質(zhì)的法人，擁有豐富的項(xiàng)目管理和施工經(jīng)驗(yàn)；

2.乙方為具備相應(yīng)能力的自然人或法人，愿意在甲方指導(dǎo)下承攬建筑工程項(xiàng)目；

3.丙方為專業(yè)的項(xiàng)目管理公司，具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和良好的信譽(yù)；

4.甲乙雙方及丙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方在甲方掛靠期間，由丙方提供項(xiàng)目管理服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、掛靠關(guān)系

1.乙方同意在甲方掛靠，以甲方名義承攬建筑工程項(xiàng)目。

2.丙方作為第三方，為乙方提供項(xiàng)目管理服務(wù)，并對項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管。

二、工程范圍及工期

1.乙方在掛靠期間，負(fù)責(zé)承攬甲方指定的建筑工程項(xiàng)目，工程范圍詳見附件一。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，具體工期詳見附件二。

三、項(xiàng)目管理服務(wù)

1.丙方負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目進(jìn)行全程項(xiàng)目管理，包括但不限于進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等方面。

2.丙方應(yīng)確保項(xiàng)目按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

四、工程款支付

1.甲方按工程進(jìn)度支付工程款，具體支付比例及時(shí)間詳見附件三。

2.乙方應(yīng)在收到工程款后及時(shí)將工程款項(xiàng)用于工程項(xiàng)目的施工。

五、質(zhì)量管理

1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量。

2.丙方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知乙方整改。

六、安全施工

1.乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場安全。

2.丙方負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場安全進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知乙方整改。

七、違約責(zé)任

1.乙方如違反本合同約定，導(dǎo)致工程延誤、質(zhì)量不合格或發(fā)生安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.丙方如未履行項(xiàng)目管理職責(zé)，導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

八、權(quán)利義務(wù)

1.甲方享有以下權(quán)利：

（1）對乙方在掛靠期間承攬的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；

（2）在乙方違約時(shí)，有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；

（3）享有丙方提供的項(xiàng)目管理服務(wù)。

2.甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定支付工程款；

（2）為乙方提供必要的施工條件和資源。

3.乙方享有以下權(quán)利：

（1）以甲方名義承攬建筑工程項(xiàng)目；

（2）在項(xiàng)目施工過程中，有權(quán)對丙方提供的管理服務(wù)提出意見和建議。

4.乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定完成工程項(xiàng)目；

（2）確保工程質(zhì)量、安全；

（3）接受丙方的項(xiàng)目管理。

5.丙方享有以下權(quán)利：

（1）按照約定收取項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)用；

（2）對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.丙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定提供項(xiàng)目管理服務(wù)；

（2）對項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十、合同解除

1.任何一方在履行本合同過程中，如出現(xiàn)以下情形之一，有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方催告后仍不履行或拒絕履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）一方在合同履行過程中，出現(xiàn)其他嚴(yán)重違約行為。

十一、合同終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至乙方完成約定的工程項(xiàng)目或合同約定的其他終止條件成就時(shí)終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余的工程款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)等事宜。

十二、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程范圍

2.工期

3.工程款支付方式

4.質(zhì)量管理制度

5.安全管理制度

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第三方丙方的介入，旨在通過專業(yè)的項(xiàng)目管理服務(wù)，確保工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，降低甲方在項(xiàng)目管理和施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)。甲方作為合同主導(dǎo)方，通過明確丙方的權(quán)利義務(wù)，保障自身權(quán)益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益最大化。同時(shí)，丙方作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，能夠?yàn)橐曳教峁I(yè)的指導(dǎo)和支持，提高施工效率，確保工程質(zhì)量。本合同的簽訂，旨在實(shí)現(xiàn)甲乙雙方及丙方互利共贏，共同推動建筑行業(yè)的健康發(fā)展。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于：

1.甲方為具有合法建筑資質(zhì)的法人，擁有豐富的項(xiàng)目管理和施工資源；

2.乙方為具備相應(yīng)能力的自然人或法人，希望借助甲方資源承攬建筑工程項(xiàng)目；

3.丙方為專業(yè)的金融服務(wù)公司，提供項(xiàng)目融資和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)；

4.甲乙雙方及丙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方在甲方掛靠期間，由丙方提供金融服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、掛靠關(guān)系

1.乙方同意在甲方掛靠，以甲方名義承攬建筑工程項(xiàng)目。

2.丙方作為第三方，為乙方提供項(xiàng)目融資和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。

二、項(xiàng)目融資

1.丙方負(fù)責(zé)為乙方提供項(xiàng)目融資服務(wù)，確保乙方有足夠的資金進(jìn)行項(xiàng)目施工。

2.融資條件、金額及利率等具體事宜詳見附件一。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.丙方負(fù)責(zé)對乙方項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。

2.丙方應(yīng)確保項(xiàng)目在施工過程中，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

四、工程范圍及工期

1.乙方在掛靠期間，負(fù)責(zé)承攬甲方指定的建筑工程項(xiàng)目，工程范圍詳見附件二。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，具體工期詳見附件三。

五、工程款支付

1.甲方按工程進(jìn)度支付工程款，具體支付比例及時(shí)間詳見附件四。

2.乙方應(yīng)在收到工程款后及時(shí)將工程款項(xiàng)用于工程項(xiàng)目的施工。

六、乙方權(quán)益保障

1.乙方享有以下權(quán)利：

（1）在項(xiàng)目施工過程中，有權(quán)獲得甲方提供的必要資源和支持；

（2）在項(xiàng)目完成后，享有甲方承諾的利潤分成；

（3）在丙方提供的融資服務(wù)下，享有合理的融資利率和期限。

2.乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定完成工程項(xiàng)目；

（2）確保工程質(zhì)量、安全；

（3）接受丙方的風(fēng)險(xiǎn)管理和融資服務(wù)。

七、甲方權(quán)益保障

1.甲方享有以下權(quán)利：

（1）對乙方在掛靠期間承攬的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；

（2）在乙方違約時(shí)，有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；

（3）在項(xiàng)目完成后，享有乙方承諾的利潤分成。

2.甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定支付工程款；

（2）為乙方提供必要的施工條件和資源。

八、丙方權(quán)益保障

1.丙方享有以下權(quán)利：

（1）按照約定收取金融服務(wù)費(fèi)用；

（2）對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.丙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）為乙方提供項(xiàng)目融資和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)；

（2）確保項(xiàng)目資金的安全和合理使用。

九、違約責(zé)任

1.乙方如違反本合同約定，導(dǎo)致工程延誤、質(zhì)量不合格或發(fā)生安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.甲方如未履行合同義務(wù)，導(dǎo)致乙方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.丙方如未履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，導(dǎo)致項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)增加，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

十、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十一、合同解除

1.任何一方在履行本合同過程中，如出現(xiàn)以下情形之一，有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方催告后仍不履行或拒絕履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）一方在合同履行過程中，出現(xiàn)其他嚴(yán)重違約行為。

十二、合同終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至乙方完成約定的工程項(xiàng)目或合同約定的其他終止條件成就時(shí)終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余的工程款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)等事宜。

十三、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項(xiàng)目融資條件

2.工程范圍

3.工期

4.工程款支付方式

5.風(fēng)險(xiǎn)管理措施

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，乙方作為施工