![工業(yè)廠房安全施工合同范本_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view9/M03/1A/07/wKhkGWdEDI6AbGHtAAFnZh0sC40532.jpg)
![工業(yè)廠房安全施工合同范本_第2頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view9/M03/1A/07/wKhkGWdEDI6AbGHtAAFnZh0sC405322.jpg)
![工業(yè)廠房安全施工合同范本_第3頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view9/M03/1A/07/wKhkGWdEDI6AbGHtAAFnZh0sC405323.jpg)
![工業(yè)廠房安全施工合同范本_第4頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view9/M03/1A/07/wKhkGWdEDI6AbGHtAAFnZh0sC405324.jpg)
![工業(yè)廠房安全施工合同范本_第5頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view9/M03/1A/07/wKhkGWdEDI6AbGHtAAFnZh0sC405325.jpg)
下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
工業(yè)廠房安全施工合同范本合同編號(hào):__________地址:法定代表人:聯(lián)系電話:地址:法定代表人:聯(lián)系電話:一、安全施工范圍和內(nèi)容:1.1乙方負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全評(píng)估,制定安全施工方案,并確保施工過(guò)程中的安全。1.2乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備和工具,并確保其安全有效。1.3乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和指導(dǎo),確保施工人員熟悉并遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)定。1.4乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患,確保施工過(guò)程中的安全。1.5乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的安全事故進(jìn)行應(yīng)急處理,并按照甲方要求及時(shí)報(bào)告。二、安全施工期限:2.1本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,施工期限為_(kāi)___年,自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求,提前____天提交施工進(jìn)度計(jì)劃和施工人員名單。三、安全施工費(fèi)用:3.1乙方向甲方提供的安全施工服務(wù)費(fèi)用為人民幣(大寫):____元整(小寫):¥_____元。3.2乙方應(yīng)在合同簽訂后____天內(nèi),向甲方提交安全施工服務(wù)費(fèi)用的正式發(fā)票。四、安全施工的變更和解除:4.1甲乙雙方同意,合同履行過(guò)程中,如因客觀原因需要變更或解除合同,應(yīng)提前____天書面通知對(duì)方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致。4.2甲方如提前解除合同,應(yīng)支付乙方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用,并按照實(shí)際施工天數(shù)計(jì)算未付服務(wù)費(fèi)用。五、保密條款:5.1乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密,未經(jīng)甲方書面同意,不得向任何第三方披露。5.2乙方的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效,至合同履行完畢后____年止。六、違約責(zé)任:6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù),如一方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向守約方支付違約金,并賠償因此給對(duì)方造成的損失。七、爭(zhēng)議解決:7.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他條款:8.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人(或授權(quán)代表):法定代表人(或授權(quán)代表):簽訂日期:____年__月__日一、附件列表:1.乙方安全施工資質(zhì)證明文件2.乙方施工人員名單和資質(zhì)證明3.安全施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃4.安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備和工具的清單5.安全培訓(xùn)材料和施工人員安全手冊(cè)6.安全事故應(yīng)急預(yù)案7.正式發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定支付安全施工服務(wù)費(fèi)用。2.乙方未按約定時(shí)間提交安全施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃。3.乙方未按約定提供安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備和工具。4.乙方未按約定進(jìn)行安全培訓(xùn)和指導(dǎo)。5.乙方未按約定進(jìn)行安全檢查和排除安全隱患。6.乙方未按約定處理安全事故并及時(shí)報(bào)告。三、法律名詞及解釋:1.工業(yè)廠房:指用于工業(yè)生產(chǎn)、加工、制造、研發(fā)等目的的建筑物。2.安全施工:指在施工過(guò)程中,采取一系列措施保證施工人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全,防止事故發(fā)生的行為。3.安全防護(hù)設(shè)施:指用于防止事故發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施和工具,如安全帽、安全帶、防護(hù)網(wǎng)等。4.安全檢查:指對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期或不定期的檢查,以發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患的行為。5.安全事故:指在施工過(guò)程中發(fā)生的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失等不利事件。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1.問(wèn)題:甲方未按約定時(shí)間支付安全施工服務(wù)費(fèi)用。解決辦法:及時(shí)與甲方溝通,催促甲方支付費(fèi)用,如甲方無(wú)正當(dāng)理由延遲支付,可依法申請(qǐng)支付令或采取其他法律手段。2.問(wèn)題:乙方未按約定提供安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備和工具。解決辦法:及時(shí)與乙方溝通,要求乙方提供所需設(shè)施和工具,如乙方無(wú)正當(dāng)理由未提供,可依法解除合同或要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.問(wèn)題:施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)安全隱患。解決辦法:立即停止施工,組織人員進(jìn)行安全檢查,排除隱患,恢復(fù)施工前應(yīng)確保安全措施到位。4.問(wèn)題:發(fā)生安全事故。解決辦法:立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,救治傷員,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門,按照事故調(diào)查處理程序進(jìn)行處理。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.工業(yè)廠房建設(shè)過(guò)程中的安全施
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025-2030年中國(guó)閥門制造市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及營(yíng)銷戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2024物業(yè)服務(wù)合同(LF-027)-住宅小區(qū)物業(yè)環(huán)保節(jié)能技術(shù)應(yīng)用3篇
- 2025年度火鍋店加盟財(cái)務(wù)管理合同
- 2025年度軟件著作權(quán)許可轉(zhuǎn)讓合同
- 供應(yīng)鏈節(jié)能減排措施實(shí)踐考核試卷
- 寵物飼料包裝的可持續(xù)性與環(huán)境影響評(píng)估考核試卷
- 2025年度常年法律顧問(wèn)企業(yè)法律事務(wù)專項(xiàng)服務(wù)合同
- 2025年度二零二五百貨品牌授權(quán)區(qū)域代理合同官方版
- 娛樂(lè)行業(yè)稅務(wù)籌劃與合規(guī)考核試卷
- 人事行政培訓(xùn)塑造卓越的企業(yè)文化考核試卷
- 24年追覓在線測(cè)評(píng)28題及答案
- TGDNAS 043-2024 成人靜脈中等長(zhǎng)度導(dǎo)管置管技術(shù)
- 《陸上風(fēng)電場(chǎng)工程概算定額》NBT 31010-2019
- 《中外資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則》課件第6章 英國(guó)評(píng)估準(zhǔn)則
- FZ∕T 63006-2019 松緊帶
- 罐區(qū)自動(dòng)化系統(tǒng)總體方案(31頁(yè))ppt課件
- BIQS評(píng)分表模板
- 工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施
- 招投標(biāo)法考試試題及答案
- 皮帶輸送機(jī)工程施工電氣安裝措施要點(diǎn)
- 藥房(冰柜)溫濕度表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論