學(xué)校教學(xué)樓建筑施工合同

學(xué)校教學(xué)樓建筑施工合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：__________學(xué)校地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________建筑有限公司地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方擬建設(shè)教學(xué)樓，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，就教學(xué)樓建筑施工事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程總投資：__________元1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________二、合同條款2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成教學(xué)樓的建筑施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如有延誤或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3乙方在施工過(guò)程中應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照施工方案和安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，確保施工安全。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)施工過(guò)程中的一切費(fèi)用，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。2.5甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)，逾期支付的，應(yīng)承擔(dān)滯納金。2.6雙方應(yīng)相互配合，確保工程的順利進(jìn)行。如因一方原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.7合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、合同價(jià)格及支付方式3.1雙方確認(rèn)，教學(xué)樓建筑施工合同總價(jià)為人民幣_(tái)_________元（大寫：__________元整）。3.2甲方分期支付工程款項(xiàng)，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價(jià)款的__________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)款的__________%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的__________%。3.3甲方支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)出具相應(yīng)的付款憑證。四、工程驗(yàn)收4.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照__________執(zhí)行。4.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。4.3工程驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)支付剩余工程款項(xiàng)。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于逾期交付違約金、質(zhì)量整改費(fèi)用等。5.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)承擔(dān)滯納金。5.3雙方的其他違約行為，按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非有法院判決或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決停止履行。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得損害國(guó)家、社會(huì)公共利益和他人的合法權(quán)益。7.2雙方在合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方學(xué)校營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方學(xué)校資質(zhì)證明復(fù)印件3.乙方建筑公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方建筑公司資質(zhì)證明復(fù)印件5.工程設(shè)計(jì)圖紙6.施工方案和安全操作規(guī)程7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.付款憑證模板9.違約金計(jì)算公式10.合同變更協(xié)議模板二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，視為違約。3.雙方的其他違約行為，按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中甲方，負(fù)責(zé)委托他人完成特定工作的一方。2.承包方：指合同中乙方，負(fù)責(zé)接受委托完成特定工作的一方。3.合同履行：指合同雙方按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.違約責(zé)任：指違約方因違約行為而需要承擔(dān)的法律責(zé)任。6.合同變更：指合同雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改。7.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的工程進(jìn)行檢查，以確認(rèn)其是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的工程進(jìn)度，乙方加大人力物力投入，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：乙方立即整改，直至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.付款延誤：解決辦法：甲方按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，逾期支付的，應(yīng)承擔(dān)滯納金。4.合同變更：解決辦法：雙方簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：解決辦法：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，