地熱能開發(fā)項目建筑平房施工合同

地熱能開發(fā)項目建筑平房施工合同合同編號：__________鑒于業(yè)主擬建設地熱能開發(fā)項目建筑平房，為確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就施工事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：地熱能開發(fā)項目建筑平房施工工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于土建、安裝、裝飾、綠化等施工內(nèi)容。1.5工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及雙方約定標準。二、合同金額2.1本合同施工價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2合同金額不含稅金、措施費、暫列金額等。稅金及其他費用按照國家相關法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。三、合同工期3.1合同總工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2工期順延的情形：（1）不可抗力因素導致的停工；（2）業(yè)主方原因導致的停工；（3）雙方約定的其他順延情形。四、質量與驗收4.1承包商應嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計文件要求進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為初驗和最終驗收。初驗合格后，進入最終驗收階段。最終驗收合格，工程方能交付使用。4.3驗收不合格的工程，承包商應按業(yè)主要求及時整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。五、合同的履行5.1承包商應按照合同約定的工期、質量、安全等要求完成施工任務。5.2業(yè)主應按照合同約定支付合同價款，包括但不限于進度款、尾款等。5.3雙方應共同協(xié)調解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。六、違約責任6.1承包商未按照合同約定完成施工任務的，應承擔違約責任，包括但不限于工期延誤、質量問題等。6.2業(yè)主未按照合同約定支付合同價款的，應承擔違約責任，并支付違約金。6.3雙方的其他違約行為，按照合同約定和相關法律法規(guī)處理。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.施工圖紙和技術規(guī)范2.工程量清單3.施工組織設計4.施工人員名單5.材料和設備供應合同6.安全文明施工保證措施7.質量保證措施8.進度計劃9.合同價款支付憑證10.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.承包商未按照合同約定完成施工任務的，屬于違約行為。2.業(yè)主未按照合同約定支付合同價款的，屬于違約行為。3.雙方未按照合同約定履行其他義務的，屬于違約行為。4.違約行為的認定應依據(jù)合同條款和相關法律法規(guī)。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業(yè)主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.合同價款：指雙方約定的工程總造價。4.工期：指合同約定的工程完成時間。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按合同約定向業(yè)主支付違約金，并根據(jù)實際情況制定整改措施。2.工程質量問題：解決辦法：及時整改，重新驗收，并承擔由此產(chǎn)生的費用。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。4.施工過程中產(chǎn)生的爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.地熱能開發(fā)項目的建筑平房施工。2.需要明確工程規(guī)模、工程內(nèi)容、工程質量標準等。3.雙方需約定合同金額、合同工期、質量與