2024年XX地區(qū)防洪排澇設施建設項目協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年地區(qū)防洪排澇設施建設項目協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.項目概述1.1項目名稱1.2項目地點1.3項目規(guī)模1.4項目目標2.1甲方義務2.2甲方權(quán)利2.3甲方提供的資料3.1乙方義務3.2乙方權(quán)利3.3乙方提供的資料4.工程進度與質(zhì)量4.1工程進度計劃4.2質(zhì)量標準4.3工程驗收5.合同價格與支付5.1合同價格5.2支付方式5.3價款調(diào)整6.工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理7.違約責任7.1甲方違約7.2乙方違約8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)9.合同的變更與終止9.1合同變更9.2合同終止10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決12.其他條款12.1不可抗力12.2合同的生效、修改與解除13.附件13.1附件列表14.簽署頁第一部分：合同如下：第一條項目概述1.1項目名稱：2024年地區(qū)防洪排澇設施建設項目1.2項目地點：地區(qū)，具體施工地點以甲方提供的施工圖紙和工程量清單為準。1.3項目規(guī)模：根據(jù)甲方提供的施工圖紙和工程量清單，本項目包括但不限于排水管道鋪設、泵站建設、防洪堤修建等工程。1.4項目目標：確保項目在2024年雨季前完工，并達到預期的防洪排澇效果，減少因雨水過多導致的自然災害損失。2.1甲方義務：（1）提供完整的項目審批文件和施工圖紙，確保乙方的施工依據(jù)準確無誤。（2）提供施工所需的土地和其他相關(guān)資源，確保項目順利進行。（3）協(xié)助乙方處理與當?shù)卣?、居民和其他利益相關(guān)者的關(guān)系，確保項目施工不受干擾。（4）按照合同約定及時支付工程款項，并配合乙方的工程驗收工作。2.2甲方權(quán)利：（1）對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量和進度符合合同要求。（2）要求乙方對工程質(zhì)量問題進行整改或返工，直至符合合同約定的質(zhì)量標準。（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對項目進行調(diào)整和變更。2.3甲方提供的資料：（1）項目審批文件、施工圖紙和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。（2）施工所需的土地使用證明和其他相關(guān)資源資料。（3）與項目相關(guān)的其他文件和資料，以乙方的施工和驗收需要。3.1乙方義務：（1）按照甲方提供的施工圖紙和工程量清單，保質(zhì)保量完成工程。（2）按照合同約定的工期完成工程，如有工期延誤，應承擔相應的違約責任。（3）確保工程質(zhì)量和安全，防止因施工原因造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。（4）負責工程驗收和保修工作，確保工程在保修期內(nèi)正常使用。3.2乙方權(quán)利：（1）按照合同約定，獲得工程款項。（2）在合同約定的范圍內(nèi)，對施工方案進行調(diào)整，以提高工程質(zhì)量和效率。（3）要求甲方提供施工所需的資源和配合，以確保工程順利進行。3.3乙方提供的資料：（1）施工方案、施工組織設計和施工進度計劃。（2）工程質(zhì)量檢測報告和施工過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）其他與施工相關(guān)的文件和資料，以甲方的監(jiān)督和驗收需要。第四條工程進度與質(zhì)量4.1工程進度計劃：乙方應按照合同約定的工期完成工程，具體工程進度計劃應報甲方批準。4.2質(zhì)量標準：工程質(zhì)量應符合國家相關(guān)標準和甲方要求，具體質(zhì)量要求見施工圖紙和工程量清單。4.3工程驗收：工程完工后，乙方應組織自檢，并向甲方提交工程驗收申請。甲方應在合同約定的時間內(nèi)組織驗收，確認工程符合合同約定的質(zhì)量標準后，支付剩余款項。第五條合同價格與支付5.1合同價格：合同總價根據(jù)甲方提供的施工圖紙和工程量清單確定，具體金額見附件。5.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程進度報告和驗收證明，分期支付工程款項。5.3價款調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等因素，導致工程造價發(fā)生變動，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。第六條工期延誤6.1工期延誤的定義：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度超過合同約定的工期，視為工期延誤。6.2工期延誤的處理：（1）乙方應承擔因工期延誤導致的甲方損失，具體損失金額由甲方計算并提供證據(jù)。（2）乙方應按照合同約定，向甲方支付違約金，違約金計算方式見附件。第八條違約責任8.1甲方違約：（1）未按約定時間提供施工圖紙、工程量清單和相關(guān)資料，導致乙方無法按期開工的，甲方應承擔由此產(chǎn)生的工期延誤和乙方損失。（2）未按約定時間支付工程款項，導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔由此產(chǎn)生的工期延誤和乙方損失。（3）其他違反合同約定的行為，導致乙方損失的，甲方應承擔相應的違約責任。8.2乙方違約：（1）未按約定時間完成工程，導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。（2）工程質(zhì)量不符合合同約定，乙方應承擔整改、返工等費用，并支付甲方因此產(chǎn)生的損失。（3）其他違反合同約定的行為，導致甲方損失的，乙方應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)：如雙方在爭議解決方式中選擇訴訟，則甲方所在地人民法院具有管轄權(quán)。第十條合同的變更與終止10.1合同變更：合同執(zhí)行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同終止：（1）合同執(zhí)行完畢，雙方履行完畢合同約定的義務，本合同自然終止。（2）如一方明確表示不再履行合同義務，經(jīng)對方同意，本合同可以終止。（3）合同終止后，乙方應按照甲方要求，對工程進行保修。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和個人信息等。11.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。第十二條其他條款12.1不可抗力：因不可抗力導致一方無法履行合同義務的，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明。12.2合同的生效、修改與解除：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的修改和解除應書面簽訂，并經(jīng)雙方認可。第十三條附件13.1附件列表：施工圖紙、工程量清單、工程進度計劃、質(zhì)量標準、違約金計算方法等。第十四條簽署頁（此處為簽署頁，由雙方代表簽字蓋章）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙詳細要求和說明：施工圖紙是工程實施的基礎，應詳細標注工程的具體尺寸、材料、構(gòu)造等信息。乙方應根據(jù)施工圖紙進行施工，并確保施工過程中的變更符合圖紙要求。附件二：工程量清單詳細要求和說明：工程量清單列出了工程所需材料的數(shù)量和規(guī)格，乙方應根據(jù)清單進行采購，并確保材料的質(zhì)量符合合同要求。附件三：工程進度計劃詳細要求和說明：工程進度計劃明確了工程的施工時間表，乙方應按照計劃進行施工，確保工程按時完成。附件四：質(zhì)量標準詳細要求和說明：質(zhì)量標準明確了工程的質(zhì)量要求，乙方應按照標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。附件五：違約金計算方法詳細要求和說明：違約金計算方法明確了違約金的計算方式，根據(jù)違約行為的嚴重程度和違約時間進行計算。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定時間提供施工圖紙、工程量清單和相關(guān)資料，導致乙方無法按期開工。2.甲方未按約定時間支付工程款項，導致乙方無法正常施工。3.乙方未按約定時間完成工程，導致工期延誤。4.工程質(zhì)量不符合合同約定。5.雙方其他違反合同約定的行為。責任認定標準：1.甲方違約導致乙方損失的，甲方應承擔相應的違約責任，包括賠償乙方的損失和支付違約金。2.乙方違約導致甲方損失的，乙方應承擔相應的違約責任，包括整改、返工等費用和支付違約金。示例說明：如果甲方未按約定時間提供施工圖紙，導致乙方無法按期開工，甲方應承擔由此產(chǎn)生的工期延誤和乙方損失，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一方違反合同約定，按照約定或法定標準向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.保修：指乙方在工程驗收合格后一定期限內(nèi)，對工程進行的免費維修和保養(yǎng)。4.工期延誤：指工程進度超過合同約定的工期。5.