2024家裝工程承包協議范本

2024家裝工程承包協議范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方與乙方之間的合同關系第二條工程內容與范圍2.1工程概述2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程時間表第三條工程款項3.1工程總造價3.2付款方式3.3付款時間表3.4工程進度款的支付3.5價款調整的條件與方法第四條工程質量與標準4.1工程質量要求4.2工程驗收標準4.3質量問題的處理第五條工程變更5.1變更的條件5.2變更的程序5.3變更的費用及時間影響第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的責任與賠償第七條違約責任7.1甲方違約責任7.2乙方違約責任7.3違約賠償的計算方法第八條爭議解決8.1爭議解決的方式8.2爭議解決的時間限制第九條合同的解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的責任處理第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護期限10.3保密信息的使用范圍第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決的法院選擇第十二條合同的生效、修改與終止12.1合同的生效條件12.2合同的修改程序12.3合同的終止條件第十三條其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉讓13.3附件第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3見證人簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為“×××家裝工程有限公司”，地址為“××省××市××區(qū)××路××號”。1.2乙方名稱及地址乙方全稱為“×××建筑裝飾設計有限公司”，地址為“××省××市××區(qū)××路××號”。1.3甲方與乙方之間的合同關系甲方委托乙方進行家裝工程的設計與施工，乙方接受甲方的委托，按照本合同的約定完成工程。第二條工程內容與范圍2.1工程概述本工程為甲方位于××省××市××區(qū)××路××號的住宅進行室內裝修，包括客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等區(qū)域的裝修。2.2工程地點工程地點為甲方位于××省××市××區(qū)××路××號的住宅。2.3工程規(guī)模工程總面積為X平方米。2.4工程時間表工程預計開始日期為年月日，預計竣工日期為年月日。第三條工程款項3.1工程總造價工程總造價為人民幣X元（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟元整），其中包括設計費、材料費、施工費等。3.2付款方式付款方式為分階段付款，具體付款比例和時間見附件一。3.3付款時間表付款時間表見附件一。3.4工程進度款的支付甲方按照乙方實際完成工程進度的百分比支付相應的進度款，具體支付比例和時間見附件一。3.5價款調整的條件與方法如遇市場行情變化、政策調整等不可抗力因素導致工程造價發(fā)生變動，雙方可按約定的條件與方法進行價款調整。具體調整辦法見附件二。第四條工程質量與標準4.1工程質量要求本工程質量應符合《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB503272001）及相關標準的要求。4.2工程驗收標準工程驗收標準按照《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB503272001）及相關標準執(zhí)行，甲方有權要求乙方進行工程質量的自檢、復檢和驗收。4.3質量問題的處理如乙方施工過程中出現質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。如因乙方原因導致工程質量不符合約定，乙方應承擔返工費用、賠償甲方損失等責任。第五條工程變更5.1變更的條件工程變更需經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。5.2變更的程序變更協議應明確變更的內容、范圍、價格、時間等事項，并經雙方簽字蓋章確認。5.3變更的費用及時間影響因變更導致工程費用的增減，雙方應按變更協議的約定進行調整。如變更導致工程工期的延誤，乙方應按約定的方式承擔工期延誤的責任。第六條工期延誤6.1工期延誤的原因工期延誤的原因包括不可抗力、甲方原因、乙方原因等。6.2工期延誤的處理工期延誤的處理按照雙方約定的方式進行，如甲方要求乙方承擔工期延誤的責任，乙方應按照約定的標準向甲方支付違約金。6.3工期延誤的責任與賠償因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，向甲方支付違約金。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任。第八條爭議解決8.1爭議解決的方式雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的時間限制雙方應自爭議發(fā)生之日起30日內協商解決。如協商無果，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第九條合同的解除9.1合同解除的條件雙方協商一致，可以解除本合同。9.2合同解除的程序合同解除應書面通知對方，并由雙方簽字蓋章確認。9.3合同解除后的責任處理合同解除后，乙方應按照甲方的要求完成剩余工程，并承擔因解除合同給甲方造成的損失。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同內容及與工程相關的技術秘密、商業(yè)秘密等。10.2保密信息的保護期限保密信息的保護期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起2年。10.3保密信息的使用范圍雙方在合同履行過程中獲知的對方保密信息，僅限于在本合同項下使用，不得向第三方泄露。第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決的法院選擇雙方同意將本合同爭議提交合同簽訂地人民法院管轄。第十二條合同的生效、修改與終止12.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的修改程序合同的修改應書面形式進行，并由雙方簽字蓋章確認。12.3合同的終止條件本合同在工程竣工并驗收合格后終止。第十三條其他條款13.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。13.2合同的轉讓未經對方書面同意，任何一方不得將本合同的權利義務全部或部分轉讓給第三方。13.3附件本合同附件包括：工程設計方案、工程預算、付款時間表、工程進度計劃等。第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章甲方代表（簽字）：____________日期：____年__月__日14.2乙方簽字蓋章乙方代表（簽字）：____________日期：____年__月__日14.3見證人簽字蓋章見證人（簽字）：____________日期：____年__月__日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計方案詳細要求和說明：本附件應包括工程的整體設計方案，包括但不限于平面布局、效果圖、施工圖等，以及材料品牌、型號、顏色等詳細信息。附件二：工程預算詳細要求和說明：本附件應詳細列出工程的所有材料、工藝、人工等費用，并明確每項費用的計算方式和來源。附件三：付款時間表詳細要求和說明：本附件應詳細列出合同價款的支付時間、比例和方式，以及進度款的支付標準和方法。附件四：工程進度計劃詳細要求和說明：本附件應詳細列出工程的施工進度計劃，包括各階段的開始和結束時間，以及甲方驗收的時間節(jié)點。附件五：質量保證書詳細要求和說明：本附件應包括乙方對工程質量的承諾，以及質量保證的具體內容和期限。附件六：保密協議詳細要求和說明：本附件應明確保密信息的定義、保護期限和使用權，以及違反保密協議的責任和后果。附件七：不可抗力條款詳細要求和說明：本附件應明確不可抗力的定義、范圍和處理方式，以及因不可抗力導致的違約責任免除。附件八：合同轉讓條款詳細要求和說明：本附件應明確合同轉讓的條件、程序和限制，以及轉讓后的權利和義務。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：違約行為示例：甲方未按約定時間支付工程進度款，導致工程進度延誤。責任認定標準：甲方應按照附件三的付款時間表及時支付進度款，如未按時支付，應支付違約金，違約金的計算方式見附件三。2.乙方違約行為及責任認定：違約行為示例：乙方未按約定時間完成工程，導致工期延誤。責任認定標準：乙方應按照工程進度計劃按時完成工程，如未按時完成，應支付違約金，違約金的計算方式見附件五。3.雙方違約行為及責任認定：違約行為示例：雙方未能就工程變更達成一致，導致工程進度延誤。責任認定標準：雙方應按照附件五的變更程序和條件協商解決，如未能達成一致，應根據合同約定承擔相應的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同的雙方，即甲方和乙方。2.不可抗力：指不能預見、不能避