2024年城市規(guī)劃館內(nèi)外粉刷工程合同

2024年城市規(guī)劃館內(nèi)外粉刷工程合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義第二條工程概況2.1工程名稱：2024年城市規(guī)劃館內(nèi)外粉刷工程。2.2工程地點：甲方指定的地點。2.3工程范圍：包括甲方館內(nèi)外所有需要粉刷的墻面、天花板等部位。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工。3.2乙方應(yīng)保證粉刷后的墻面平整、均勻，無明顯色差和裂縫。3.3乙方應(yīng)確保粉刷工程的質(zhì)量和效果符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。第四條工程進度及工期4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計劃進行施工，確保工程按時完成。4.2乙方應(yīng)提前向甲方報告施工進度，如有特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時通知甲方，并采取措施盡快解決。第五條合同價格及支付方式5.1雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本合同的總額為人民幣【金額】。5.2甲方支付乙方工程款項的50%作為預(yù)付款，在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付。5.3工程完成后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的50%工程款項，經(jīng)雙方驗收合格后支付。第六條材料供應(yīng)6.1乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采購施工所需的全部材料，并保證材料的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。6.2乙方應(yīng)提前將材料清單提交給甲方備案，并按照甲方要求進行材料供應(yīng)。第七條安全生產(chǎn)及環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法規(guī)和甲方館內(nèi)的安全規(guī)定進行施工。7.2乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的防火、防爆、防毒、防塵、防噪等工作，確保施工安全。7.3乙方應(yīng)妥善處理施工過程中產(chǎn)生的廢棄物，確保不對環(huán)境造成污染。第八條合同的變更和解除8.1合同的變更或解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。8.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除的內(nèi)容執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九條違約責(zé)任9.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。9.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。9.3甲方未按照約定時間支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、修改和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同的修改和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第十二條其他約定12.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，共同維護雙方的合法權(quán)益。12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條附件13.1施工圖紙及技術(shù)要求13.2材料供應(yīng)清單13.3安全生產(chǎn)及環(huán)保要求的相關(guān)文件第十四條合同簽訂日期2024年【日期】第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義第二條工程概況2.1工程名稱：2024年城市規(guī)劃館內(nèi)外粉刷工程。2.2工程地點：甲方指定的地點。2.3工程范圍：包括甲方館內(nèi)外所有需要粉刷的墻面、天花板等部位。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工。3.2乙方應(yīng)保證粉刷后的墻面平整、均勻，無明顯色差和裂縫。3.3乙方應(yīng)確保粉刷工程的質(zhì)量和效果符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。3.4乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，共同解決，確保工程質(zhì)量。第四條工程進度及工期4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計劃進行施工，確保工程按時完成。4.2乙方應(yīng)提前向甲方報告施工進度，如有特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時通知甲方，并采取措施盡快解決。4.3乙方應(yīng)保證在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)按照約定向甲方支付違約金。第五條合同價格及支付方式5.1雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本合同的總額為人民幣【金額】。5.2甲方支付乙方工程款項的50%作為預(yù)付款，在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付。5.3工程完成后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的50%工程款項，經(jīng)雙方驗收合格后支付。5.4乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照相關(guān)規(guī)定進行報銷。第六條材料供應(yīng)6.1乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采購施工所需的全部材料，并保證材料的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。6.2乙方應(yīng)提前將材料清單提交給甲方備案，并按照甲方要求進行材料供應(yīng)。6.3乙方應(yīng)對材料質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如施工過程中出現(xiàn)因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.4乙方應(yīng)確保材料的安全運輸和儲存，防止材料損壞和污染。第七條安全生產(chǎn)及環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法規(guī)和甲方館內(nèi)的安全規(guī)定進行施工。7.2乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的防火、防爆、防毒、防塵、防噪等工作，確保施工安全。7.3乙方應(yīng)妥善處理施工過程中產(chǎn)生的廢棄物，確保不對環(huán)境造成污染。7.4乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的規(guī)章制度，保障甲方及公眾的安全和利益。7.5乙方應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程順利進行。第八條合同的變更和解除8.1合同的變更或解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。8.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除的內(nèi)容執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.3如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。8.4合同變更或解除不影響雙方因合同產(chǎn)生的權(quán)利和責(zé)任。第九條違約責(zé)任9.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。9.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。9.3甲方未按照約定時間支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。9.4乙方違反合同其他條款，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非有法院判決否則不得停止施工。第十一條合同的生效、修改和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同的修改和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。11.3合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第十二條其他約定12.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，共同維護雙方的合法權(quán)益。12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。12.3雙方應(yīng)對合同內(nèi)容保密，不得泄露給第三方。第十三條附件13.1施工圖紙及技術(shù)要求13.2材料供應(yīng)清單13.3安全生產(chǎn)及環(huán)保要求的相關(guān)文件13.4工程進度計劃13.5其他雙方認(rèn)為需要附加的文件和資料第十四條合同簽訂日期14.1本合同由甲乙雙方于2024年【日期】簽訂。14.2雙方代表在本合同上簽字并蓋章后，合同立即生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙及技術(shù)要求詳細要求：施工圖紙應(yīng)詳細展示需要粉刷的墻面、天花板等部位的尺寸、位置和施工工藝。技術(shù)要求包括材料種類、施工方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。附件二：材料供應(yīng)清單詳細要求：清單應(yīng)列明所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件三：安全生產(chǎn)及環(huán)保要求的相關(guān)文件詳細要求：包括施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定、環(huán)保措施、應(yīng)急預(yù)案等。附件四：工程進度計劃詳細要求：列出工程各階段的開始和結(jié)束時間，以及關(guān)鍵節(jié)點。附件五：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件和資料詳細要求：根據(jù)雙方的需要，可能包括工程變更單、現(xiàn)場照片、驗收報告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.乙方未按照約定完成工程。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。3.甲方未按照約定時間支付工程款項。4.乙方違反合同其他條款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.乙方未按照約定完成工程或質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)重新施工的費用，并支付違約金。2.甲方未按照約定時間支付工程款項的，應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)乙方因停工造成的損失。3.乙方違反合同其他條款的，應(yīng)根據(jù)違約程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說明：若乙方因管理不善導(dǎo)致工程延期，乙方需支付違約金，并重新安排施工時間表。若甲方未按時支付工程款項，甲方需支付違約金，并承擔(dān)乙方因停工而產(chǎn)生的額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力因素：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.國家相關(guān)法律法規(guī)：指中華人民共和國現(xiàn)行的與建筑施工相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。3.