2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇_第1頁(yè)
2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇_第2頁(yè)
2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇_第3頁(yè)
2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇_第4頁(yè)
2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩29頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及適用范圍1.1國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)1.2地方政府相關(guān)規(guī)定1.3城市軌道交通行業(yè)規(guī)范2.合同當(dāng)事人及項(xiàng)目概況2.1當(dāng)事人基本情況2.2項(xiàng)目名稱及概況2.3項(xiàng)目投資方及建設(shè)方3.項(xiàng)目施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍3.2施工圖紙及設(shè)計(jì)文件3.3質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)4.施工進(jìn)度計(jì)劃及工期4.1施工進(jìn)度計(jì)劃4.2工期安排4.3施工進(jìn)度調(diào)整及延期處理5.施工圖紙及技術(shù)資料5.1圖紙及技術(shù)資料提供5.2圖紙及技術(shù)資料修改及補(bǔ)充5.3圖紙及技術(shù)資料保密6.施工現(xiàn)場(chǎng)管理及安全措施6.1施工現(xiàn)場(chǎng)管理6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制6.3安全防護(hù)設(shè)施及措施7.材料及設(shè)備供應(yīng)7.1材料及設(shè)備采購(gòu)7.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求7.3材料及設(shè)備驗(yàn)收及保管8.施工費(fèi)用及支付方式8.1施工費(fèi)用構(gòu)成8.2費(fèi)用支付方式及期限8.3費(fèi)用調(diào)整及爭(zhēng)議解決9.爭(zhēng)議解決及違約責(zé)任9.1爭(zhēng)議解決方式9.2違約責(zé)任及處理10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除及終止后的處理11.合同生效、變更及終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議12.1合同附件12.2補(bǔ)充協(xié)議13.合同簽訂、生效及備案13.1合同簽訂13.2合同生效13.3合同備案14.其他約定事項(xiàng)14.1違約責(zé)任14.2不可抗力14.3合同附件14.4其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.合同簽訂依據(jù)及適用范圍1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市軌道交通條例》、《城市軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及地方政府的具體規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,制定本合同。1.2本合同適用于2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工項(xiàng)目,包括但不限于供電設(shè)施、變配電所、接觸網(wǎng)、電纜等供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。2.合同當(dāng)事人及項(xiàng)目概況2.1合同當(dāng)事人:2.1.1發(fā)包方:[發(fā)包方名稱]2.1.2承包方:[承包方名稱]2.2項(xiàng)目概況:2.2.1項(xiàng)目名稱:[項(xiàng)目名稱]2.2.2項(xiàng)目地點(diǎn):[項(xiàng)目地點(diǎn)]2.2.3項(xiàng)目投資方:[投資方名稱]2.2.4建設(shè)方:[建設(shè)方名稱]3.項(xiàng)目施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍:3.1.1按照施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件,完成供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。3.1.2包括但不限于供電線路、變配電所、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)施的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。3.2質(zhì)量要求:3.2.1符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和設(shè)計(jì)文件的要求。3.2.2施工質(zhì)量達(dá)到“一次性驗(yàn)收合格”。4.施工進(jìn)度計(jì)劃及工期4.1施工進(jìn)度計(jì)劃:4.1.1承包方應(yīng)根據(jù)合同工期和工程量,編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃。4.1.2施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括關(guān)鍵線路、主要節(jié)點(diǎn)工期及各分部工程的施工時(shí)間。4.2工期安排:4.2.1合同工期為[工期天數(shù)]天,自合同生效之日起計(jì)算。4.2.2合同工期可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整程序按本合同約定執(zhí)行。5.施工圖紙及技術(shù)資料5.1圖紙及技術(shù)資料提供:5.1.1發(fā)包方應(yīng)按照合同約定,及時(shí)提供施工圖紙、技術(shù)資料及設(shè)計(jì)變更文件。5.1.2圖紙及技術(shù)資料的提供應(yīng)滿足施工需要,保證施工順利進(jìn)行。5.2圖紙及技術(shù)資料修改及補(bǔ)充:5.2.1圖紙及技術(shù)資料的修改及補(bǔ)充,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式確認(rèn)。5.2.2修改及補(bǔ)充的圖紙及技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)提供給承包方。6.施工現(xiàn)場(chǎng)管理及安全措施6.1施工現(xiàn)場(chǎng)管理:6.1.1承包方應(yīng)建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度,確保施工安全、文明、有序。6.1.2施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,做好安全防護(hù)措施。6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制:6.2.1發(fā)包方和承包方應(yīng)共同落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保施工安全。6.2.2嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。7.材料及設(shè)備供應(yīng)7.1材料及設(shè)備采購(gòu):7.1.1承包方應(yīng)根據(jù)施工需要,自行采購(gòu)材料及設(shè)備。7.1.2材料及設(shè)備應(yīng)符合合同約定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范。7.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求:7.2.1材料及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。7.2.2材料及設(shè)備應(yīng)具有出廠合格證明和檢驗(yàn)報(bào)告。7.3材料及設(shè)備驗(yàn)收及保管:7.3.1承包方應(yīng)按照合同約定,對(duì)材料及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。7.3.2驗(yàn)收不合格的材料及設(shè)備,應(yīng)及時(shí)通知發(fā)包方處理。8.施工費(fèi)用及支付方式8.1施工費(fèi)用構(gòu)成:8.1.1設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、人工費(fèi)等。8.1.2合同中約定的其他費(fèi)用。8.2費(fèi)用支付方式及期限:8.2.1發(fā)包方按照合同約定的時(shí)間和金額向承包方支付工程進(jìn)度款。8.2.2合同簽訂后,承包方提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng),發(fā)包方在收到申請(qǐng)后[支付期限]內(nèi)支付。8.3費(fèi)用調(diào)整及爭(zhēng)議解決:8.3.1因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、設(shè)計(jì)變更、不可抗力等原因?qū)е沦M(fèi)用發(fā)生變化的,按合同約定進(jìn)行調(diào)整。8.3.2雙方對(duì)費(fèi)用調(diào)整有爭(zhēng)議的,可通過(guò)協(xié)商或仲裁解決。9.爭(zhēng)議解決及違約責(zé)任9.1爭(zhēng)議解決方式:9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。9.1.2協(xié)商不成的,提交[仲裁委員會(huì)名稱]仲裁。9.2違約責(zé)任及處理:9.2.1承包方未按合同約定完成工程,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2發(fā)包方未按合同約定支付工程款,應(yīng)支付違約金。10.合同解除及終止10.1合同解除條件:10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.2發(fā)生不可抗力,致使合同無(wú)法履行。10.1.3一方嚴(yán)重違約,另一方提出解除。10.2合同終止條件:10.2.1工程按合同約定全部完成。10.2.2雙方同意終止合同的其他情形。10.3合同解除及終止后的處理:10.3.1合同解除或終止后,雙方應(yīng)盡快辦理相關(guān)手續(xù)。10.3.2合同解除或終止后,承包方應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場(chǎng),確保工程安全。11.合同生效、變更及終止11.1合同生效條件:11.1.1雙方簽字蓋章。11.1.2發(fā)包方收到承包方提交的合同履約保證金。11.2合同變更程序:11.2.1雙方協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件:11.3.1合同約定的終止條件成就。11.3.2法律法規(guī)規(guī)定的終止情形。12.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議12.1合同附件:12.1.1施工圖紙及技術(shù)資料。12.1.2有關(guān)合同履行的重要文件。12.2補(bǔ)充協(xié)議:12.2.1雙方就合同內(nèi)容達(dá)成一致,以補(bǔ)充協(xié)議形式簽訂。13.合同簽訂、生效及備案13.1合同簽訂:13.1.1雙方代表在合同上簽字蓋章。13.2合同生效:13.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3合同備案:13.3.1合同簽訂后,雙方應(yīng)向相關(guān)管理部門備案。14.其他約定事項(xiàng)14.1違約責(zé)任:14.1.1合同中未明確的其他違約責(zé)任,按相關(guān)法律法規(guī)處理。14.2不可抗力:14.2.1發(fā)生不可抗力,雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并采取必要措施減輕損失。14.3合同附件:14.3.1合同附件與本合同具有同等法律效力。14.4其他約定事項(xiàng):14.4.1雙方約定的其他事項(xiàng),按本合同約定執(zhí)行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同中,第三方指除甲乙雙方以外的,為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督、擔(dān)保等作用的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方的介入應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則,并需經(jīng)甲乙雙方同意。16.第三方介入的類型及責(zé)任16.1第三方介入的類型:16.1.1中介方:為甲乙雙方提供信息溝通、商務(wù)談判、合同簽訂等中介服務(wù)。16.1.2咨詢方:為甲乙雙方提供專業(yè)技術(shù)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等服務(wù)。16.1.3監(jiān)督方:對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。16.1.4擔(dān)保方:對(duì)甲乙雙方的履約行為提供擔(dān)保,確保合同履行。16.2第三方的責(zé)任:16.2.1第三方應(yīng)按照合同約定,獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.2.2第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問(wèn)題的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)17.1甲方的權(quán)利義務(wù):17.1.1甲方可要求第三方提供相關(guān)資質(zhì)證明。17.1.2甲方可對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督,并提出改進(jìn)意見(jiàn)。17.1.3甲方可根據(jù)第三方的工作表現(xiàn),決定是否繼續(xù)合作。17.2乙方的權(quán)利義務(wù):17.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作,提供必要的支持。17.2.2乙方應(yīng)按照合同約定,支付第三方服務(wù)費(fèi)用。17.2.3乙方應(yīng)接受第三方對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額:18.1.1第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問(wèn)題的,其責(zé)任限額不超過(guò)合同總金額的[百分比]%。18.1.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整程序按本合同約定執(zhí)行。19.第三方介入的流程19.1第三方介入流程:19.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的類型和內(nèi)容。19.1.2甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議,明確各自的權(quán)利義務(wù)。19.1.3第三方按照協(xié)議約定開展工作。19.1.4甲乙雙方對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。20.第三方介入的爭(zhēng)議解決20.1第三方介入爭(zhēng)議解決:20.1.1甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決。20.1.2協(xié)商不成的,提交[仲裁委員會(huì)名稱]仲裁。20.1.3第三方介入爭(zhēng)議的處理,不影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利和義務(wù)。21.第三方介入的其他規(guī)定21.1第三方介入應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī),不得損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。21.2第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。21.3本合同中關(guān)于第三方介入的約定,為甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,不涉及其他第三方。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.附件一:施工圖紙及技術(shù)資料詳細(xì)要求:包含施工所需的所有圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)變更文件等,確保符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。附件說(shuō)明:施工圖紙及技術(shù)資料是施工的重要依據(jù),必須確保其完整性和準(zhǔn)確性。2.附件二:合同簽訂文件詳細(xì)要求:包括合同文本、雙方簽字蓋章頁(yè)、合同附件等。附件說(shuō)明:合同簽訂文件是合同成立的證明,必須妥善保管。3.附件三:工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求:包括施工進(jìn)度計(jì)劃表、關(guān)鍵線路圖、主要節(jié)點(diǎn)工期等。附件說(shuō)明:工程進(jìn)度計(jì)劃是施工組織的重要部分,用于指導(dǎo)施工進(jìn)度。4.附件四:材料及設(shè)備清單詳細(xì)要求:列出所需材料及設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。附件說(shuō)明:材料及設(shè)備清單是采購(gòu)和驗(yàn)收的依據(jù),確保材料及設(shè)備符合合同要求。5.附件五:安全生產(chǎn)責(zé)任制文件詳細(xì)要求:包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等。附件說(shuō)明:安全生產(chǎn)責(zé)任制文件是保障施工安全的重要文件,必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.附件六:合同履約保證金繳納憑證詳細(xì)要求:包括保證金繳納憑證、收據(jù)等。附件說(shuō)明:合同履約保證金是保證合同履行的措施,確保雙方權(quán)益。7.附件七:第三方介入服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求:包括服務(wù)內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用等。附件說(shuō)明:第三方介入服務(wù)協(xié)議是明確第三方介入內(nèi)容和雙方責(zé)任的重要文件。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:1.1未按合同約定時(shí)間完成工程。1.2施工質(zhì)量不符合合同約定。1.3未按合同約定支付工程款。1.4違反安全生產(chǎn)規(guī)定,導(dǎo)致安全事故。1.5未按合同約定提供材料及設(shè)備。1.6未按合同約定提供圖紙及技術(shù)資料。1.7其他違反合同約定的行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):2.1違約行為發(fā)生后,甲乙雙方應(yīng)立即協(xié)商解決。2.2若協(xié)商不成,可根據(jù)合同約定提交仲裁或訴訟。2.3違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對(duì)非違約方造成的損失,承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例:3.1若承包方未按合同約定時(shí)間完成工程,每逾期一天,應(yīng)支付違約金[金額]。3.2若承包方提供的材料及設(shè)備質(zhì)量不合格,造成工程損失,承包方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或更換的責(zé)任。3.3若發(fā)包方未按合同約定支付工程款,每逾期一天,應(yīng)支付違約金[金額]。3.4若因承包方違反安全生產(chǎn)規(guī)定導(dǎo)致安全事故,承包方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.合同標(biāo)的及范圍2.1供電系統(tǒng)施工項(xiàng)目概述2.2施工范圍及內(nèi)容3.施工工期及進(jìn)度安排3.1施工工期3.2進(jìn)度安排及節(jié)點(diǎn)4.工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程5.合同價(jià)格及支付方式5.1合同價(jià)格5.2支付方式及時(shí)間6.材料供應(yīng)及驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)6.2材料驗(yàn)收及保管7.施工現(xiàn)場(chǎng)管理及安全7.1現(xiàn)場(chǎng)管理制度7.2安全生產(chǎn)及防護(hù)措施8.專利技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1專利技術(shù)使用8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.2爭(zhēng)議解決方式10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.2合同期限12.不可抗力及免責(zé)條款12.1不可抗力定義12.2免責(zé)條款13.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議13.1合同附件13.2補(bǔ)充協(xié)議14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一條合同雙方基本信息1.1甲方信息甲方名稱:____________________甲方法定代表人:________________甲方地址:_____________________甲方聯(lián)系方式:__________________1.2乙方信息乙方名稱:____________________乙方法定代表人:________________乙方地址:_____________________乙方聯(lián)系方式:__________________第二條合同標(biāo)的及范圍2.1供電系統(tǒng)施工項(xiàng)目概述本合同標(biāo)的為:____________________項(xiàng)目地點(diǎn):____________________2.2施工范圍及內(nèi)容施工內(nèi)容包括但不限于:1.供電線路敷設(shè)2.變電站建設(shè)3.接觸網(wǎng)安裝4.站臺(tái)設(shè)備安裝5.配電設(shè)施安裝6.自動(dòng)化控制系統(tǒng)建設(shè)第三條施工工期及進(jìn)度安排3.1施工工期合同工期為:____年____月____天3.2進(jìn)度安排及節(jié)點(diǎn)具體進(jìn)度安排及節(jié)點(diǎn)如下:1.第一個(gè)月:完成供電線路敷設(shè)及變電站建設(shè)基礎(chǔ)工作2.第二個(gè)月:完成變電站主體結(jié)構(gòu)建設(shè)3.第三個(gè)月:完成接觸網(wǎng)安裝及站臺(tái)設(shè)備安裝4.第四個(gè)月:完成配電設(shè)施安裝及自動(dòng)化控制系統(tǒng)建設(shè)第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求本工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):1.符合設(shè)計(jì)要求2.符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范3.無(wú)安全隱患驗(yàn)收流程:1.施工單位自檢2.甲方組織驗(yàn)收3.驗(yàn)收合格后,簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第五條合同價(jià)格及支付方式5.1合同價(jià)格合同總價(jià)為:人民幣_(tái)___元整。5.2支付方式及時(shí)間支付方式:1.預(yù)付款:合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)____%作為預(yù)付款。2.進(jìn)度款:按照施工進(jìn)度及驗(yàn)收情況,分期支付。3.結(jié)算款:工程完工并通過(guò)驗(yàn)收后____個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)____%作為結(jié)算款。4.保修金:合同總價(jià)____%作為保修金,保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題退還。第六條材料供應(yīng)及驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)材料供應(yīng)由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)確保材料質(zhì)量符合合同要求。6.2材料驗(yàn)收及保管材料驗(yàn)收流程:1.乙方提交材料清單及質(zhì)量證明文件2.甲方組織驗(yàn)收3.驗(yàn)收合格后,簽署材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第七條施工現(xiàn)場(chǎng)管理及安全7.1現(xiàn)場(chǎng)管理制度施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立健全管理制度,確保施工有序進(jìn)行。7.2安全生產(chǎn)及防護(hù)措施1.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。2.施工人員必須佩戴安全帽、安全帶等防護(hù)用品。3.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施,并定期檢查。4.甲方應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改。第八條專利技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1專利技術(shù)使用乙方在施工過(guò)程中使用的專利技術(shù),應(yīng)取得相關(guān)專利權(quán)人的許可,并支付相應(yīng)的許可費(fèi)用。8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)雙方應(yīng)共同保護(hù)合同涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得擅自披露或使用對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第九條違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任若一方違反本合同約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同解除及終止10.1合同解除條件1.一方嚴(yán)重違約,經(jīng)對(duì)方催告后仍未糾正;2.發(fā)生不可抗力,導(dǎo)致合同無(wú)法履行;3.雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件合同履行完畢或雙方約定的終止條件成就時(shí),合同終止。第十一條合同生效及期限11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同期限本合同有效期為____年,自合同生效之日起計(jì)算。第十二條不可抗力及免責(zé)條款12.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況,包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。12.2免責(zé)條款因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定的,雙方互不承擔(dān)責(zé)任,但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。第十三條合同附件及補(bǔ)充協(xié)議13.1合同附件本合同附件包括但不限于:1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范2.材料清單及質(zhì)量證明文件3.施工進(jìn)度計(jì)劃4.其他與本合同相關(guān)的文件13.2補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同簽署及生效日期14.1合同簽署本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中,第三方是指除甲乙雙方以外的,為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督或協(xié)助的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方介入范圍1.技術(shù)咨詢服務(wù)2.質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)3.安全監(jiān)管服務(wù)4.財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)5.其他經(jīng)雙方同意的服務(wù)16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方,并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),能夠勝任其提供的服務(wù)。16.3第三方合作協(xié)議甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及費(fèi)用等事項(xiàng)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中,第三方責(zé)任限額是指第三方在履行其服務(wù)過(guò)程中,因自身原因造成甲方或乙方損失時(shí),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在簽訂第三方合作協(xié)議時(shí)確定,并在協(xié)議中明確。17.3超過(guò)責(zé)任限額的處理若第三方在履行服務(wù)過(guò)程中造成損失,超過(guò)責(zé)任限額的部分,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可依法向第三方追究責(zé)任。18.第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利1.獲得甲方和乙方的配合,包括提供必要的資料、現(xiàn)場(chǎng)通行等。2.在其職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)甲方和乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。3.在履行服務(wù)過(guò)程中,享有合法權(quán)益的保護(hù)。18.2第三方義務(wù)1.嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行服務(wù),確保服務(wù)質(zhì)量。2.對(duì)其在履行服務(wù)過(guò)程中知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。3.對(duì)因自身原因造成的損失,承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1職責(zé)劃分1.甲方負(fù)責(zé)合同的全面履行,包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等。2.乙方負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行,包括組織施工、材料采購(gòu)、質(zhì)量控制等。3.第三方負(fù)責(zé)其提供服務(wù)的專業(yè)領(lǐng)域,不干涉甲乙雙方的合同履行。19.2權(quán)利義務(wù)劃分1.第三方享有根據(jù)協(xié)議約定的權(quán)利,同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。2.甲乙雙方對(duì)第三方的權(quán)利義務(wù)有監(jiān)督權(quán),確保第三方履行協(xié)議。19.3溝通協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)與第三方保持良好溝通,共同協(xié)調(diào)解決第三方介入過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論