農村道路施工合同協(xié)議書

農村道路施工合同協(xié)議書合同編號：__________合同各方當事人：甲方：（全稱，下同）名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________郵箱：____________________乙方：（全稱，下同）名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________郵箱：____________________鑒于甲方為提升農村道路建設水平，改善村民出行條件，擬對（道路起點至終點，下同）農村道路進行施工建設，乙方具備相應的施工資質和能力，自愿承攬該工程的施工；經雙方友好協(xié)商，為確保工程質量和雙方合法權益，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程單價：____________________1.5工程總價：____________________第二條工程質量2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工，確保工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)定。2.2乙方應嚴格按照合同約定的施工進度和時間節(jié)點完成工程，不得延誤。2.3乙方應對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決。第三條工程進度3.1工程預計開工日期：____________________3.2工程預計竣工日期：____________________3.3乙方如因特殊情況需調整施工進度，應提前向甲方提出申請，經甲方同意后方可調整。第四條付款及結算4.1工程款支付方式：____________________4.2工程進度付款：按照實際完成工程量乘以合同單價計算，經甲方現(xiàn)場驗收合格后支付。4.3質量保證金：合同總價款的5%，待工程驗收合格后無息退還。4.4付款期限：甲方應在驗收合格后____個工作日內支付工程款。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價款的0.5%乘以逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式同上。5.3乙方如因施工質量問題被甲方要求返工，返工費用由乙方承擔。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術規(guī)范4.工程量清單5.資質證書復印件6.合同履行過程中產生的相關票據(jù)和憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質量不符合約定或國家標準，視為違約。4.乙方未經甲方同意調整施工進度，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件或所需資料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.農村道路施工合同：指甲方為提升農村道路建設水平，改善村民出行條件，與乙方簽訂的關于農村道路施工的協(xié)議。2.施工圖紙：指詳細表示建筑物、構筑物、線路、管道等工程形象的圖樣。3.施工方案：指為完成工程施工，制定的一系列技術、組織、安全、質量等方面的措施和方法。4.技術規(guī)范：指對施工過程中應遵循的技術要求和標準的規(guī)定。5.工程量清單：指明細列出工程所需各項材料、工程量及費用的清單。6.資質證書：指乙方為承攬該工程所需的具備相應施工能力的證明文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，調整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應立即整改，返工直至符合合同約定和國家標準。3.付款爭議：雙方可協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。4.施工條件不滿足：甲方應積極配合，提供必要的施工條件和資料。