畫廊裝修工程施工合同

畫廊裝修工程施工合同合同編號：__________1.名稱：____________________________2.地址：____________________________3.聯(lián)系人：__________________________4.聯(lián)系電話：________________________1.名稱：____________________________2.地址：____________________________3.聯(lián)系人：__________________________4.聯(lián)系電話：________________________第一條工程內(nèi)容（1）畫廊內(nèi)部裝修設(shè)計；（2）施工圖紙及施工方案的制定；（3）畫廊內(nèi)部裝修施工；（4）施工材料的采購與供應(yīng)；（5）工程驗收及售后服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成本工程的設(shè)計、施工及驗收工作。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、施工規(guī)范和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。2.2乙方應(yīng)保證所供材料符合國家質(zhì)量標準及甲方的要求。2.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔一定的質(zhì)保期限，具體期限按雙方約定執(zhí)行。第三條工程進度3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程。3.2乙方應(yīng)提前向甲方報告工程進度，如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第四條工程款支付（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程預(yù)算的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期限屆滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。4.2乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第五條違約責任5.1乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為工程預(yù)算的0.5%。5.2乙方如未按照甲方要求施工，導致工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔修復費用及甲方因此遭受的損失。5.3甲方如未按約定時間支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款額的0.5%。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格且質(zhì)保期限屆滿之日止。甲方（蓋章）：________年________月________日乙方（蓋章）：________年________月________日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方資質(zhì)證書復印件3.工程設(shè)計圖紙4.施工方案5.材料采購清單6.工程驗收標準7.質(zhì)保金支付憑證8.工程進度報告9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成工程：乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程，視為違約。2.未按甲方要求施工：乙方未按照甲方的要求進行施工，導致工程質(zhì)量問題，視為違約。3.未按約定時間支付工程款：甲方未能在約定的時間內(nèi)支付工程款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提出工程需求和要求。2.乙方：指合同中的承攬方，負責完成工程并提供相應(yīng)的服務(wù)。3.畫廊裝修工程：指對畫廊進行內(nèi)部裝修設(shè)計和施工的活動。4.工程驗收：指工程完成后，甲乙雙方對工程質(zhì)量、進度等進行檢查和評估的過程。5.質(zhì)保期限：指工程驗收合格后，乙方對工程進行保修的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照甲方要求進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量。3.工程款支付滯納：雙方應(yīng)按照約定的付款時間節(jié)點支付工程款，如遇特殊情況，可提前溝通協(xié)商。4.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為畫廊所有人，需要對畫廊進行內(nèi)部裝修。2.乙方具有從事畫廊裝修工程的資質(zhì)和能力。3.甲方委托乙方進