電力建設(shè)委托施工合同格式3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME電力建設(shè)委托施工合同格式合同目錄第一章合同概述第一條款合同名稱第二條款合同雙方第三條款合同簽訂日期第四條款合同有效期第二章項目概況第一條款項目名稱第二條款項目地點第三條款項目規(guī)模第四條款項目內(nèi)容第三章施工單位責任第一條款施工單位資質(zhì)第二條款施工單位人員第三條款施工單位設(shè)備第四條款施工單位質(zhì)量保證第四章施工進度第一條款施工計劃第二條款施工節(jié)點第三條款施工工期第四條款施工延誤責任第五章施工質(zhì)量第一條款質(zhì)量標準第二條款質(zhì)量檢查第三條款質(zhì)量驗收第四條款質(zhì)量整改第六章施工安全第一條款安全責任第二條款安全措施第三條款安全檢查第四條款安全事故處理第七章材料供應(yīng)第一條款材料采購第二條款材料質(zhì)量第三條款材料驗收第四條款材料保管第八章工程款支付第一條款工程款支付方式第二條款工程款支付時間第三條款工程款支付比例第四條款工程款支付條件第九章爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決機構(gòu)第三條款爭議解決程序第四條款爭議解決費用第十章合同解除第一條款合同解除條件第二條款合同解除程序第三條款合同解除責任第十一章違約責任第一條款違約行為第二條款違約責任承擔第三條款違約賠償?shù)谒臈l款違約爭議解決第十二章合同終止第一條款合同終止條件第二條款合同終止程序第三條款合同終止責任第十三章合同附件第一條款附件一：施工圖紙第二條款附件二：施工組織設(shè)計第三條款附件三：工程量清單第四條款附件四：其他相關(guān)文件第十四章合同生效及其他第一條款合同生效條件第二條款合同生效日期第三條款合同變更第四條款合同解除第五條款合同終止第六條款合同解釋第七條款合同爭議解決第八條款合同其他約定合同編號_________第一章合同概述第一條款合同名稱：電力建設(shè)委托施工合同第二條款合同雙方：甲方（委托方）和乙方（施工單位）第三條款合同簽訂日期：____年____月____日第四條款合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止第二章項目概況第一條款項目名稱：____電力建設(shè)項目第二條款項目地點：____市____區(qū)____街道第三條款項目規(guī)模：____萬千瓦第四條款項目內(nèi)容：包括但不限于線路架設(shè)、變電站建設(shè)、電力設(shè)施安裝等第三章施工單位責任第一條款施工單位資質(zhì)：乙方具備電力工程施工總承包一級資質(zhì)第二條款施工單位人員：乙方應(yīng)提供具有相應(yīng)資質(zhì)的施工管理人員和施工人員第三條款施工單位設(shè)備：乙方應(yīng)提供符合工程要求的施工設(shè)備第四條款施工單位質(zhì)量保證：乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量第四章施工進度第一條款施工計劃：乙方應(yīng)制定詳細的施工進度計劃，包括各個施工階段的時間節(jié)點第二條款施工節(jié)點：甲方和乙方應(yīng)共同確定施工關(guān)鍵節(jié)點，確保項目按期完成第三條款施工工期：合同工期為____個月第四條款施工延誤責任：因乙方原因?qū)е碌氖┕ぱ诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任第五章施工質(zhì)量第一條款質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達到設(shè)計要求第二條款質(zhì)量檢查：甲方和乙方應(yīng)共同對施工過程進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改第三條款質(zhì)量驗收：工程完成后，乙方應(yīng)組織驗收，甲方應(yīng)參與驗收第四條款質(zhì)量整改：對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，乙方應(yīng)立即進行整改，直至符合要求第六章施工安全第一條款安全責任：乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全第二條款安全措施：乙方應(yīng)制定完善的安全措施，包括但不限于安全培訓、安全防護等第三條款安全檢查：甲方和乙方應(yīng)定期進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患第四條款安全事故處理：發(fā)生安全事故時，乙方應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時上報甲方第七章材料供應(yīng)第一條款材料采購：乙方負責采購工程所需材料，并保證材料質(zhì)量符合要求第二條款材料質(zhì)量：乙方應(yīng)提供材料質(zhì)量保證書，并確保材料合格第三條款材料驗收：甲方和乙方應(yīng)共同對材料進行驗收，確認材料符合要求第四條款材料保管：乙方應(yīng)妥善保管材料，防止材料損壞或丟失第八章工程款支付第一條款工程款支付方式：乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點和工程進度，向甲方提交工程款支付申請第二條款工程款支付時間：甲方應(yīng)在收到乙方提交的工程款支付申請后____日內(nèi)支付第三條款工程款支付比例：工程款支付比例根據(jù)工程進度分階段支付，具體比例由雙方協(xié)商確定第四條款工程款支付條件：乙方提交的工程款支付申請應(yīng)包含工程量清單、施工進度報告、質(zhì)量驗收報告等第九章爭議解決第一條款爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決第二條款爭議解決機構(gòu)：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第三條款爭議解決程序：訴訟程序應(yīng)遵循我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定第四條款爭議解決費用：爭議解決過程中產(chǎn)生的費用由敗訴方承擔第十章合同解除（一）一方嚴重違約；（二）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（三）雙方協(xié)商一致解除合同。第二條款合同解除程序：提出解除合同的一方應(yīng)提前____日書面通知對方第三條款合同解除責任：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔相應(yīng)的責任第十一章違約責任（一）一方未按合同約定履行義務(wù)；（二）一方違反合同約定造成對方損失；（三）一方違反合同約定導(dǎo)致合同無法履行。第二條款違約責任承擔：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等第三條款違約賠償：違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由法院判決第四條款違約爭議解決：違約爭議解決方式同第九章第十二章合同終止第一條款合同終止條件：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同第二條款合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)辦理合同終止手續(xù)，并按照合同約定承擔相應(yīng)的責任第三條款合同終止責任：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔相應(yīng)的責任第十三章合同附件第一條款附件一：施工圖紙第二條款附件二：施工組織設(shè)計第三條款附件三：工程量清單第四條款附件四：其他相關(guān)文件第十四章合同生效及其他第一條款合同生效條件：雙方簽字蓋章后，合同即生效第二條款合同生效日期：____年____月____日第三條款合同變更：合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議第四條款合同解除：合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂解除協(xié)議第五條款合同終止：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔相應(yīng)的責任第七條款合同爭議解決：合同爭議解決方式同第九章甲方（委托方）簽字：__________乙方（施工單位）簽字：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：甲方主導(dǎo)決策第一條款：甲方有權(quán)對施工過程中的重大決策進行最終審批。第二條款：甲方應(yīng)定期召開施工協(xié)調(diào)會議，對施工進度、質(zhì)量、安全等方面進行監(jiān)督和指導(dǎo)。第三條款：甲方應(yīng)提供必要的施工資料和技術(shù)支持。附加條款二：項目變更管理第一條款：如項目設(shè)計或需求發(fā)生變化，甲方應(yīng)提前____日通知乙方，并協(xié)商確定變更方案。第二條款：項目變更可能導(dǎo)致工期、費用等變化，雙方應(yīng)重新簽訂補充協(xié)議。第三條款：甲方對項目變更引起的額外費用承擔主要責任。附加條款三：甲方監(jiān)督與檢查第一條款：甲方有權(quán)對施工現(xiàn)場進行不定期的監(jiān)督檢查，以確保施工質(zhì)量和進度。第二條款：甲方應(yīng)提供檢查記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題要求乙方及時整改。第三條款：甲方監(jiān)督費用由甲方承擔。二、當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：乙方自主施工第一條款：乙方有權(quán)根據(jù)施工圖紙和設(shè)計要求自主安排施工計劃。第二條款：乙方應(yīng)確保施工進度和質(zhì)量，并對施工過程中的風險進行評估和預(yù)防。第三條款：乙方應(yīng)定期向甲方匯報施工進度和質(zhì)量情況。附加條款二：乙方技術(shù)支持第一條款：乙方應(yīng)提供專業(yè)的技術(shù)支持，包括但不限于施工方案、施工工藝等。第二條款：乙方應(yīng)確保施工過程中技術(shù)問題的及時解決。第三條款：乙方應(yīng)提供必要的技術(shù)培訓，以提高施工人員的技能水平。附加條款三：乙方材料采購第一條款：乙方有權(quán)根據(jù)工程需要采購材料，但需確保材料質(zhì)量符合要求。第二條款：乙方應(yīng)提供材料供應(yīng)商的資質(zhì)證明和材料質(zhì)量保證書。第三條款：乙方應(yīng)合理控制材料采購成本，確保工程經(jīng)濟效益。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明附加條款一：第三方中介職責第一條款：第三方中介負責對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保雙方履行合同義務(wù)。第二條款：第三方中介應(yīng)定期向甲方和乙方提交監(jiān)督報告，包括施工進度、質(zhì)量、安全等方面。第三條款：第三方中介應(yīng)協(xié)助解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭議。附加條款二：第三方中介費用第一條款：第三方中介服務(wù)費用由甲方和乙方按比例分擔。第二條款：第三方中介費用在合同簽訂時預(yù)付，并根據(jù)實際服務(wù)情況結(jié)算。第三條款：如因第三方中介原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲方和乙方有權(quán)要求其承擔相應(yīng)責任。附加條款三：第三方中介變更第一條款：如需更換第三方中介，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的服務(wù)協(xié)議。第二條款：更換第三方中介不影響合同其他條款的執(zhí)行。第三條款：更換第三方中介后，原中介的監(jiān)督報告和責任應(yīng)由新中介繼續(xù)履行。附件及其他補充說明一、附件列表：1.施工圖紙2.施工組織設(shè)計3.工程量清單4.材料質(zhì)量保證書5.安全措施方案6.施工進度計劃7.質(zhì)量檢查記錄8.安全檢查記錄9.工程款支付申請10.施工協(xié)調(diào)會議紀要11.第三方中介服務(wù)協(xié)議12.合同補充協(xié)議13.爭議解決相關(guān)文件二、違約行為及認定：違約行為及認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的質(zhì)量標準完成施工。認定：通過質(zhì)量驗收報告或第三方檢測機構(gòu)的檢測報告認定。2.違約行為：乙方未按合同約定的工期完成施工。認定：通過施工進度報告或第三方中介的監(jiān)督報告認定。3.違約行為：甲方未按合同約定的支付時間支付工程款。認定：通過工程款支付申請和銀行轉(zhuǎn)賬記錄認定。4.違約行為：任何一方未按合同約定履行爭議解決程序。認定：通過爭議解決機構(gòu)的裁決或法院判決認定。三、法律名詞及解釋：1.合同：指甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就電力建設(shè)委托施工事宜達成的協(xié)議。2.違約：指合同當事人未履行合同約定的義務(wù)。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。4.第三方中介：指在合同執(zhí)行過程中提供監(jiān)督、協(xié)調(diào)等服務(wù)的第三方機構(gòu)。5.質(zhì)量標準：指國家或行業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更，導(dǎo)致工期延誤。解決辦法：雙方協(xié)商確定變更方案，并簽訂補充協(xié)議，調(diào)整工期和費用。2.問題：材料供應(yīng)商提供的材料質(zhì)量不合格。解決辦法：要求乙方更換合格材料，并追究材料供應(yīng)商的責任。3.問題：甲方未按時支付工程款。解決辦法：乙方可向甲方發(fā)出支付催告，如仍未支付，可暫停施工并尋求法律途徑。五、所有應(yīng)用場景：1.電力工程建設(shè)項目的施工委托。2.甲方為電力公司或政府相關(guān)部門，乙方為施工單位。3.施工過程中涉及質(zhì)量、安全、進度、費用等方面的問題。4.合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方中介或法律途徑解決。電力建設(shè)委托施工合同格式1合同目錄第一章合同雙方基本信息第一條款合同雙方名稱及住所第二條款合同雙方法定代表人及聯(lián)系方式第二章合同標的及范圍第一條款電力建設(shè)項目名稱第二條款建設(shè)項目地點第三條款建設(shè)項目規(guī)模及類型第四條款建設(shè)項目工期第三章施工內(nèi)容與要求第一條款施工內(nèi)容概述第二條款施工質(zhì)量要求第三條款施工安全要求第四章施工進度安排第一條款施工計劃第二條款進度節(jié)點及驗收標準第三條款進度調(diào)整及延誤責任第五章施工圖紙與技術(shù)資料第一條款圖紙及技術(shù)資料提供第二條款圖紙及技術(shù)資料審核第三條款圖紙及技術(shù)資料修改第六章工程量清單及造價第一條款工程量清單編制第二條款工程量清單審核第三條款工程造價確定及調(diào)整第七章付款方式及期限第一條款付款方式第二條款付款期限第三條款付款條件及違約責任第八章施工材料及設(shè)備第一條款材料及設(shè)備采購第二條款材料及設(shè)備質(zhì)量要求第三條款材料及設(shè)備驗收及更換第九章施工現(xiàn)場管理第一條款施工現(xiàn)場布置第二條款施工現(xiàn)場安全第三條款施工現(xiàn)場環(huán)保第十章合同變更與解除第一條款合同變更條件第二條款合同解除條件第三條款合同變更及解除程序第十一章違約責任第一條款違約情形第二條款違約責任承擔第三條款違約糾紛解決第十二章爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決機構(gòu)第三條款爭議解決程序第十三章合同生效及終止第一條款合同生效條件第二條款合同終止條件第三條款合同解除及終止程序第十四章合同附件第一條款附件一：工程量清單第二條款附件二：施工圖紙及技術(shù)資料第三條款附件三：其他相關(guān)文件合同編號_________第一章合同雙方基本信息第一條款合同雙方名稱及住所第二條款合同雙方法定代表人及聯(lián)系方式第二章合同標的及范圍第一條款電力建設(shè)項目名稱第二條款建設(shè)項目地點第三條款建設(shè)項目規(guī)模及類型第四條款建設(shè)項目工期第三章施工內(nèi)容與要求第一條款施工內(nèi)容概述第二條款施工質(zhì)量要求第三條款施工安全要求第四章施工進度安排第一條款施工計劃第二條款進度節(jié)點及驗收標準第三條款進度調(diào)整及延誤責任第五章施工圖紙與技術(shù)資料第一條款圖紙及技術(shù)資料提供第二條款圖紙及技術(shù)資料審核第三條款圖紙及技術(shù)資料修改第六章工程量清單及造價第一條款工程量清單編制第二條款工程量清單審核第三條款工程造價確定及調(diào)整第七章付款方式及期限第一條款付款方式第二條款付款期限第三條款付款條件及違約責任第八章施工材料及設(shè)備第一條款材料及設(shè)備采購第二條款材料及設(shè)備質(zhì)量要求第三條款材料及設(shè)備驗收及更換第九章施工現(xiàn)場管理第一條款施工現(xiàn)場布置第二條款施工現(xiàn)場安全第三條款施工現(xiàn)場環(huán)保第十章合同變更與解除第一條款合同變更條件第二條款合同解除條件第三條款合同變更及解除程序第十一章違約責任第一條款違約情形第二條款違約責任承擔第三條款違約糾紛解決第十二章爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決機構(gòu)第三條款爭議解決程序第十三章合同生效及終止第一條款合同生效條件第二條款合同終止條件第三條款合同解除及終止程序第十四章合同附件第一條款附件一：工程量清單第二條款附件二：施工圖紙及技術(shù)資料第三條款附件三：其他相關(guān)文件_______甲方（蓋章）：________年__月__日_______乙方（蓋章）：________年__月__日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.第一附加條款：甲方責任范圍說明：甲方作為主導(dǎo)方，負責項目整體規(guī)劃、設(shè)計、資金籌措及審批等工作。本條款明確甲方在項目實施過程中的責任范圍，確保項目順利進行。2.第二附加條款：甲方協(xié)調(diào)義務(wù)說明：甲方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目涉及的相關(guān)部門、單位，確保項目在施工過程中所需資源及時到位，避免因協(xié)調(diào)不力導(dǎo)致的施工延誤。3.第三附加條款：甲方監(jiān)督權(quán)說明：甲方對乙方施工過程享有監(jiān)督權(quán)，包括但不限于施工質(zhì)量、進度、安全等方面。甲方有權(quán)要求乙方整改不符合要求的施工問題。4.第四附加條款：甲方變更權(quán)說明：在項目實施過程中，如因政策調(diào)整、市場變化等原因?qū)е马椖吭O(shè)計、工期等發(fā)生變化，甲方有權(quán)提出變更，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后執(zhí)行。5.第五附加條款：甲方驗收權(quán)說明：項目完工后，甲方有權(quán)組織驗收，對工程質(zhì)量、安全等方面進行全面檢查。驗收不合格的，乙方需按照甲方要求進行整改，直至合格。二、當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.第一附加條款：乙方責任范圍說明：乙方作為主導(dǎo)方，負責項目施工、材料采購、現(xiàn)場管理等具體實施工作。本條款明確乙方在項目實施過程中的責任范圍，確保項目按期、按質(zhì)完成。2.第二附加條款：乙方施工方案提交說明：乙方需在施工前向甲方提交詳細的施工方案，包括施工組織設(shè)計、施工進度計劃、安全措施等。甲方對施工方案有建議權(quán)，乙方需予以采納。3.第三附加條款：乙方施工進度控制說明：乙方應(yīng)嚴格按照施工進度計劃進行施工，如因乙方原因?qū)е率┕みM度延誤，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。4.第四附加條款：乙方材料供應(yīng)責任說明：乙方負責項目所需材料的采購、供應(yīng)，確保材料質(zhì)量符合要求。如因材料供應(yīng)問題導(dǎo)致施工延誤，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。5.第五附加條款：乙方施工安全管理說明：乙方需建立健全施工現(xiàn)場安全管理制度，確保施工過程中人員、設(shè)備安全。如因乙方安全管理不到位導(dǎo)致安全事故，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第一附加條款：第三方中介職責說明：第三方中介作為獨立第三方，負責對項目實施過程中的質(zhì)量、進度、安全等方面進行監(jiān)督和評估。本條款明確第三方中介的職責，確保項目順利進行。2.第二附加條款：第三方中介報告說明：第三方中介應(yīng)定期向甲方和乙方提交項目實施情況的報告，包括施工質(zhì)量、進度、安全等方面。報告內(nèi)容應(yīng)真實、客觀。3.第三附加條款：第三方中介協(xié)調(diào)說明：第三方中介負責協(xié)調(diào)甲方、乙方及項目相關(guān)方之間的溝通與協(xié)作，確保項目實施過程中各方意見一致。4.第四附加條款：第三方中介費用說明：第三方中介服務(wù)費用由甲方和乙方共同承擔，具體費用根據(jù)中介服務(wù)內(nèi)容、工作量等因素協(xié)商確定。5.第五附加條款：第三方中介責任說明：第三方中介應(yīng)嚴格按照合同約定履行職責，如因中介方原因?qū)е马椖繉嵤┻^程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，中介方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：工程量清單2.附件二：施工圖紙及技術(shù)資料3.附件三：其他相關(guān)文件（包括但不限于：合同變更記錄、驗收報告、付款憑證等）二、違約行為及認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時間完成工程量清單的編制和提交。甲方未按合同約定的時間支付工程款項。乙方未按合同約定的質(zhì)量標準完成施工。乙方未按合同約定的進度完成施工。任何一方未按合同約定履行協(xié)調(diào)義務(wù)。2.違約行為認定：違約行為的認定以合同條款和實際執(zhí)行情況為依據(jù)。任何一方違反合同條款的行為均視為違約行為。違約行為的認定需由雙方協(xié)商或仲裁機構(gòu)裁定。三、法律名詞及解釋：1.法定代表人：指依法代表法人行使職權(quán)的負責人。2.工程量清單：指在工程實施前，根據(jù)設(shè)計圖紙和施工要求，對工程所需各項材料、構(gòu)件、設(shè)備等進行的詳細統(tǒng)計和計算。3.工程造價：指完成工程所需的總費用，包括直接費用和間接費用。4.爭議解決：指當合同雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更，導(dǎo)致工期延誤。解決辦法：雙方應(yīng)立即召開會議，協(xié)商變更方案，并簽訂補充協(xié)議，調(diào)整工期和費用。2.問題：乙方材料供應(yīng)不及時，影響施工進度。解決辦法：乙方應(yīng)提前告知甲方，甲方應(yīng)協(xié)助乙方協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商，確保材料及時供應(yīng)。3.問題：甲方未按時支付工程款項。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項，如因特殊情況無法按時支付，應(yīng)提前通知乙方，并協(xié)商延期支付方案。五、所有應(yīng)用場景：1.電力建設(shè)項目施工合同。2.電力設(shè)施維修改造合同。3.電力線路架設(shè)合同。4.電力設(shè)備安裝合同。5.電力工程咨詢服務(wù)合同。電力建設(shè)委托施工合同格式2合同目錄第一章合同概述第一條款合同名稱第二條款合同編號第三條款合同簽訂日期第四條款合同簽訂地點第五條款合同當事人第六條款合同有效期第二章項目概況第一條款項目名稱第二條款項目地點第三條款項目規(guī)模第四條款項目類型第五條款項目投資第六條款項目進度第三章施工范圍第一條款施工內(nèi)容第二條款施工質(zhì)量要求第三條款施工工期第四條款施工安全要求第五條款施工環(huán)境保護第四章施工組織與管理第一條款施工組織機構(gòu)第二條款施工人員配備第三條款施工技術(shù)管理第四條款施工進度管理第五條款施工質(zhì)量管理第六條款施工安全管理第七條款施工環(huán)境保護管理第五章材料設(shè)備第一條款材料設(shè)備種類第二條款材料設(shè)備采購第三條款材料設(shè)備驗收第四條款材料設(shè)備保管第六章質(zhì)量保證第一條款質(zhì)量保證責任第二條款質(zhì)量驗收標準第三條款質(zhì)量缺陷處理第七章工程價款第一條款工程價款計算方法第二條款工程價款支付方式第三條款工程價款調(diào)整第八章期限與違約責任第一條款期限第二條款違約責任第九章爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決程序第三條款爭議解決地點第十章合同解除第一條款合同解除條件第二條款合同解除程序第十一章合同生效與終止第一條款合同生效條件第二條款合同終止條件第十二章其他約定第一條款不可抗力第二條款合同保密第三條款合同修改第十三章合同附件第一條款附件一：施工圖紙第二條款附件二：施工組織設(shè)計第三條款附件三：工程量清單第十四章合同份數(shù)第一條款合同份數(shù)第二條款合同生效條件合同編號_________第一章合同概述第一條款合同名稱：電力建設(shè)委托施工合同第二條款合同編號：_________第三條款合同簽訂日期：____年____月____日第四條款合同簽訂地點：____市____區(qū)____街道____號第五條款合同當事人：（一）委托方：____（全稱）（二）施工方：____（全稱）第六條款合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日第二章項目概況第一條款項目名稱：____電力建設(shè)項目第二條款項目地點：____市____區(qū)____街道____號第三條款項目規(guī)模：____萬千瓦第四條款項目類型：____類型第五條款項目投資：____萬元第六條款項目進度：____階段第三章施工范圍第一條款施工內(nèi)容：包括但不限于電力線路建設(shè)、變電站建設(shè)等第二條款施工質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)質(zhì)量標準第三條款施工工期：____個月第四條款施工安全要求：嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)第五條款施工環(huán)境保護：遵循國家及地方環(huán)保要求第四章施工組織與管理第一條款施工組織機構(gòu)：設(shè)立項目經(jīng)理部，負責施工全過程管理第二條款施工人員配備：根據(jù)項目需求配備專業(yè)技術(shù)人員和施工隊伍第三條款施工技術(shù)管理：采用先進技術(shù)，確保施工質(zhì)量第四條款施工進度管理：制定合理的施工進度計劃，確保按期完成第五條款施工質(zhì)量管理：嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量第六條款施工安全管理：建立健全安全管理制度，確保施工安全第七條款施工環(huán)境保護管理：采取有效措施，減少施工對環(huán)境的影響第五章材料設(shè)備第一條款材料設(shè)備種類：包括電力線路器材、變電站設(shè)備等第二條款材料設(shè)備采購：委托方負責采購，施工方提供技術(shù)支持第三條款材料設(shè)備驗收：嚴格按照國家及行業(yè)標準進行驗收第四條款材料設(shè)備保管：施工方負責保管，確保材料設(shè)備完好第六章質(zhì)量保證第一條款質(zhì)量保證責任：施工方對工程質(zhì)量承擔全面責任第二條款質(zhì)量驗收標準：符合國家及行業(yè)標準第三條款質(zhì)量缺陷處理：及時整改，確保缺陷得到有效解決第七章工程價款第一條款工程價款計算方法：按工程量清單計算第二條款工程價款支付方式：分階段支付，具體支付節(jié)點及比例由雙方協(xié)商確定第三條款工程價款調(diào)整：因不可抗力等原因?qū)е鹿こ虄r款發(fā)生變化的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后調(diào)整第八章期限與違約責任第一條款期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。第二條款違約責任：（一）委托方違約責任：1.若委托方未按時支付工程款，應(yīng)向施工方支付____%的違約金。2.若委托方未按時提供施工圖紙，應(yīng)向施工方支付____%的違約金。（二）施工方違約責任：1.若施工方未按時完成施工任務(wù)，應(yīng)向委托方支付____%的違約金。2.若施工方施工質(zhì)量不符合合同約定，應(yīng)承擔修復(fù)費用，并支付____%的違約金。第九章爭議解決第一條款爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，提交____仲裁委員會仲裁。第二條款爭議解決程序：仲裁委員會按照其仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決。第三條款爭議解決地點：____市。第十章合同解除第一條款合同解除條件：在合同履行過程中，任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。第二條款合同解除程序：解除合同應(yīng)提前____天書面通知對方，并說明解除理由。第十一章合同生效與終止第一條款合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二條款合同終止條件：1.合同期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十二章其他約定第一條款不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方互不承擔責任。第二條款合同保密：雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。第十三章合同附件第一條款附件一：施工圖紙第二條款附件二：施工組織設(shè)計第三條款附件三：工程量清單第十四章合同份數(shù)第一條款合同份數(shù)：本合同一式____份，委托方執(zhí)____份，施工方執(zhí)____份，具有同等法律效力。委托方代表（簽字）：日期：____年____月____日施工方代表（簽字）：日期：____年____月____日附件：1.電力建設(shè)委托施工合同2.施工圖紙3.施工組織設(shè)計4.工程量清單多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明1.當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：第一附加條款：甲方主導(dǎo)權(quán)說明：本合同中，甲方作為主導(dǎo)方，享有對項目施工的最終決策權(quán)。甲方有權(quán)對施工方案、施工進度、施工質(zhì)量等方面進行監(jiān)督和調(diào)整。第二附加條款：甲方監(jiān)督責任說明：甲方應(yīng)負責對施工過程進行監(jiān)督，確保施工方按照合同約定執(zhí)行。甲方應(yīng)定期檢查施工進度和質(zhì)量，并提出改進意見。第三附加條款：甲方協(xié)調(diào)責任說明：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，包括與當?shù)卣?、居民、其他施工方等的溝通協(xié)調(diào)工作。第四附加條款：甲方支付責任說明：甲方應(yīng)按時支付工程款，確保施工方有足夠的資金進行施工。如甲方未按時支付，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第五附加條款：甲方驗收責任說明：甲方負責對施工完成后的工程進行驗收，確保工程質(zhì)量符合合同約定。驗收不合格的，施工方應(yīng)進行整改直至合格。2.當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：第一附加條款：乙方主導(dǎo)權(quán)說明：本合同中，乙方作為主導(dǎo)方，享有對項目施工的最終決策權(quán)。乙方有權(quán)對施工方案、施工進度、施工質(zhì)量等方面進行監(jiān)督和調(diào)整。第二附加條款：乙方施工責任說明：乙方應(yīng)按照合同約定，負責項目的施工工作，確保施工進度和質(zhì)量。乙方應(yīng)制定詳細的施工計劃，并按時完成施工任務(wù)。第三附加條款：乙方質(zhì)量控制說明：乙方應(yīng)建立完善的質(zhì)量控制體系，確保施工過程中的每個環(huán)節(jié)都符合國家及行業(yè)標準。乙方應(yīng)對施工過程中的質(zhì)量問題進行及時整改。第四附加條款：