建筑設(shè)計企業(yè)消防整改施工合同

建筑設(shè)計企業(yè)消防整改施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：根據(jù)消防部門的要求，對現(xiàn)有建筑設(shè)計進行消防整改，包括但不限于消防設(shè)施、消防通道、消防器材等方面的改造。二、合同金額2.1本合同的總價為人民幣__________元（大寫：__________元整），雙方確認后，乙方按照約定的進度支付。三、合同工期3.1乙方向甲方承諾，本工程的施工周期為__________日，自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)按違約金的方式向乙方追討賠償。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照消防部門的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格后，質(zhì)保期為__________年，質(zhì)保期內(nèi)乙方負責(zé)免費維修和更換不合格產(chǎn)品。五、合同的履行5.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付合同款項，不得無故拖延或拖欠。5.2乙方應(yīng)按照約定時間完成工程，并保證工程質(zhì)量。5.3雙方應(yīng)共同參與工程驗收，驗收不合格的，乙方應(yīng)按照約定進行整改。六、違約責(zé)任6.1甲方未按照約定時間支付合同款項的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。6.2乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法從事合同約定的活動。8.2雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認后生效。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.建筑設(shè)計企業(yè)消防整改方案2.消防整改施工圖紙3.施工進度計劃表4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.質(zhì)量保證書6.支付憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付合同款項，認定為違約行為。2.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約行為。3.工程驗收不合格，乙方未按約定進行整改，認定為違約行為。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑設(shè)計企業(yè)：指依法取得建筑設(shè)計資質(zhì)，從事建筑設(shè)計活動的企業(yè)。2.消防整改：指對現(xiàn)有建筑設(shè)計進行消防設(shè)施、消防通道、消防器材等方面的改造。3.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方負責(zé)免費維修和更換不合格產(chǎn)品的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付合同款項。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，催促甲方按照約定時間支付款項，必要時可依法向法院提起訴訟。2.問題：乙方未按約定時間完成工程。解決辦法：甲方應(yīng)與乙方溝通，了解原因，協(xié)商延期事宜，必要時可依法向法院提起訴訟。3.問題：工程驗收不合格，乙方未按約定進行整改。解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方按照約定進行整改，必要時可依法向法院提起訴訟。4.問題：甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，必要時可依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑設(shè)計企業(yè)進行消防整改施工。2.建筑設(shè)計企業(yè)與消防施工企業(yè)簽訂消防整改施工合同。3.消防