施工合同自然災(zāi)害索賠

施工合同自然災(zāi)害索賠合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（全稱(chēng)）地址：聯(lián)系方式：乙方：（全稱(chēng)）地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為項(xiàng)目業(yè)主，擁有項(xiàng)目的所有權(quán)和決策權(quán)；2.乙方為項(xiàng)目的施工方，承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，簽訂本合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；4.合同的簽訂目的是確保項(xiàng)目在約定的時(shí)間內(nèi)完成，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5.本合同的簽訂符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。現(xiàn)雙方就項(xiàng)目施工過(guò)程中可能發(fā)生的自然災(zāi)害索賠事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)?.自然災(zāi)害：指不可抗力因素，如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)、干旱等自然現(xiàn)象，導(dǎo)致項(xiàng)目施工受到影響或中斷；2.索賠：指一方因?qū)Ψ降脑蛟馐軗p失，要求對(duì)方給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為；3.工期延誤：指因自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響，超出合同約定的完成時(shí)間；4.費(fèi)用增加：指因自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致工程成本上升，需額外支付的費(fèi)用。二、自然災(zāi)害導(dǎo)致工期延誤的處理：1.乙方在施工過(guò)程中遇到自然災(zāi)害，應(yīng)立即采取措施防止損失擴(kuò)大，并及時(shí)通知甲方；2.乙方應(yīng)在自然災(zāi)害結(jié)束后，向甲方提交工期延誤申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料；3.甲方應(yīng)在收到乙方申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)乙方的工期延誤申請(qǐng)進(jìn)行審核；4.甲方審核同意乙方工期延誤的，乙方有權(quán)要求延長(zhǎng)合同約定的工程完成時(shí)間，并有權(quán)要求甲方支付因工期延誤導(dǎo)致的費(fèi)用增加；5.甲方審核不同意乙方工期延誤的，乙方有權(quán)向甲方提出索賠，要求甲方支付因工期延誤導(dǎo)致的損失。三、自然災(zāi)害導(dǎo)致費(fèi)用增加的處理：1.乙方在施工過(guò)程中遇到自然災(zāi)害，應(yīng)立即采取措施防止損失擴(kuò)大，并及時(shí)通知甲方；2.乙方應(yīng)在自然災(zāi)害結(jié)束后，向甲方提交費(fèi)用增加申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料；3.甲方應(yīng)在收到乙方申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)乙方的費(fèi)用增加申請(qǐng)進(jìn)行審核；4.甲方審核同意乙方費(fèi)用增加的，甲方有權(quán)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用向乙方支付；5.甲方審核不同意乙方費(fèi)用增加的，乙方有權(quán)向甲方提出索賠，要求甲方支付因費(fèi)用增加導(dǎo)致的損失。四、合同的履行與監(jiān)督：1.甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成；2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)；3.雙方應(yīng)共同參與項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付工程款；4.雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)。五、爭(zhēng)議解決：1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、合同的生效、修改與終止：1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；2.合同的有效期至項(xiàng)目驗(yàn)收合格，并支付完畢全部工程款；3.合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效；4.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行合同終止后的相關(guān)事宜。七、其他約定：1.雙方應(yīng)遵守國(guó)家保密法律法規(guī)，對(duì)合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密予以保密；2.雙方應(yīng)履行合同約定的社會(huì)責(zé)任，保障項(xiàng)目周邊環(huán)境不受污染；3.雙方應(yīng)共同維護(hù)合同的履行，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工合同主體文件2.乙方施工方案及進(jìn)度計(jì)劃3.甲方項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范5.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案6.乙方資質(zhì)證明文件7.合同履行過(guò)程中的相關(guān)溝通記錄8.工程款項(xiàng)支付憑證9.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10.索賠申請(qǐng)及證明材料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，屬于違約行為。2.乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，屬于違約行為。3.乙方未按約定工期完成施工，屬于違約行為。4.甲方未按約定提供施工條件，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)完成施工，屬于違約行為。5.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期完成，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀(guān)情況，如地震、洪水等。2.索賠：指一方因?qū)Ψ竭`約或者不可抗力等原因遭受損失，要求對(duì)方給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為。3.工期延誤：指因不可抗力或其他違約行為導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響，超出合同約定的完成時(shí)間。4.費(fèi)用增加：指因不可抗力或其他違約行為導(dǎo)致工程成本上升，需額外支付的費(fèi)用。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到自然災(zāi)害導(dǎo)致工期延誤：及時(shí)通知甲方，按照本合同自然災(zāi)害索賠條款處理。2.遇到甲方未按約定時(shí)間支付工程款：乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.遇到乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工：甲方有權(quán)要求乙方整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。4.遇到甲方未按約定提供施工條件：乙方有權(quán)要求甲方履行合同約定，甲方應(yīng)及時(shí)解決。5.遇到合同爭(zhēng)議：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑工程施工合同中的自然災(zāi)害索賠處理。2.雙方