商業(yè)園區(qū)道路規(guī)劃打路施工合同

商業(yè)園區(qū)道路規(guī)劃打路施工合同合同編號(hào)：__________鑒于甲方擁有商業(yè)園區(qū)的道路規(guī)劃?rùn)?quán)，并需進(jìn)行道路施工；乙方具有道路施工的資質(zhì)和技術(shù)能力，愿意承攬?jiān)摴こ獭榱吮ＷC工程質(zhì)量，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：商業(yè)園區(qū)道路規(guī)劃打路施工工程1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的道路規(guī)劃方案，乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行商業(yè)園區(qū)的道路施工，包括道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)安裝、交通標(biāo)志設(shè)置等。1.4工程規(guī)模：道路全長(zhǎng)________米，路寬________米，雙向________車道。1.5工程工期：自雙方簽訂合同之日起至________年________月________日止。二、雙方權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）負(fù)責(zé)提供完整的道路規(guī)劃方案及相關(guān)審批手續(xù)。（2）負(fù)責(zé)提供施工所需的土地、場(chǎng)地和水源、電源等。（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工過程中的有關(guān)問題，確保工程的順利進(jìn)行。（4）按照合同約定支付工程款。（5）工程完工后，按照合同約定進(jìn)行工程驗(yàn)收。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）嚴(yán)格按照甲方提供的道路規(guī)劃方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。（2）負(fù)責(zé)施工期間的安全管理，確保工程安全事故零發(fā)生。（3）負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)保法規(guī)進(jìn)行施工。（4）按照合同約定提交工程進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收資料。（5）工程完工后，按照合同約定參加工程驗(yàn)收。三、合同價(jià)格3.1本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。3.2乙方報(bào)價(jià)是基于甲方提供的施工圖紙及工程量清單進(jìn)行編制的，包括但不限于施工圖紙及工程量清單所列明的全部工程內(nèi)容。3.3合同價(jià)格包含施工過程中的一切費(fèi)用，包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。3.4乙方在合同簽訂后，應(yīng)向甲方提供詳細(xì)的施工預(yù)算書。四、支付方式4.1甲方按照乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收資料，支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款。4.2工程完工后，甲方組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)的95%。4.3剩余的5%作為質(zhì)量保證金，自工程驗(yàn)收合格之日起保修期滿后支付。五、工期延誤5.1由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追綉?yīng)支付乙方相應(yīng)的工程延期費(fèi)用。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照甲方提供的道路規(guī)劃方案進(jìn)行施工，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)量保證金支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：________年________月________日一、附件列表：1.甲方提供的道路規(guī)劃方案及相關(guān)審批手續(xù)。2.施工圖紙及工程量清單。3.乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收資料。4.乙方提供的施工預(yù)算書。5.工程延期費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。6.違約金計(jì)算依據(jù)。7.質(zhì)量保證金支付憑證。二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照甲方提供的道路規(guī)劃方案進(jìn)行施工，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。3.工程延期：由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方?yīng)支付乙方相應(yīng)的工程延期費(fèi)用。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有商業(yè)園區(qū)道路規(guī)劃?rùn)?quán)并需進(jìn)行道路施工的一方。2.乙方：指具有道路施工的資質(zhì)和技術(shù)能力，愿意承攬?jiān)摴こ痰囊环健?.工程驗(yàn)收：指工程完工后，甲方組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)的95%。4.質(zhì)量保證金：指剩余的5%作為質(zhì)量保證金，自工程驗(yàn)收合格之日起保修期滿后支付。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。6.工程延期費(fèi)用：指由于一方原因?qū)е鹿こ萄悠冢瑧?yīng)向?qū)Ψ街Ц兜念~外費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收資料不齊全或不符合要求：乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充和完善相關(guān)資料，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。2.工程款支付不及時(shí)：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款，如有延誤，應(yīng)支付相應(yīng)的違約金。3.工程延期：雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)，提前通知對(duì)方并商議解決方案，根據(jù)實(shí)際情況支付相應(yīng)的工程延期費(fèi)用。4.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)修復(fù)并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。5.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：本合同適用于商業(yè)園區(qū)