2024版室內(nèi)拆除作業(yè)承攬協(xié)議條款版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版室內(nèi)拆除作業(yè)承攬協(xié)議條款版B版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1.合同各方1.2.室內(nèi)拆除作業(yè)1.3.承攬協(xié)議1.4.款項1.5.工期1.6.質(zhì)量標準2.合同的效力2.1.合同的開始執(zhí)行2.2.合同的完成條件2.3.合同的終止3.承攬人的義務(wù)3.1.拆除作業(yè)的實施3.2.作業(yè)安全3.3.環(huán)境保護3.4.資料提交3.5.保險責(zé)任4.委托人的義務(wù)4.1.支付款項4.2.提供作業(yè)現(xiàn)場4.3.現(xiàn)場協(xié)調(diào)4.4.配合與支持4.5.現(xiàn)場管理5.合同價格與支付5.1.合同價格5.2.支付條款5.3.價格調(diào)整5.4.發(fā)票開具6.工期與進度6.1.工期的確定6.2.工期延誤6.3.提前完成作業(yè)7.質(zhì)量與驗收7.1.質(zhì)量要求7.2.驗收程序7.3.質(zhì)量問題的處理8.保密條款8.1.保密信息的定義8.2.保密義務(wù)8.3.保密期限9.違約責(zé)任9.1.承攬人的違約9.2.委托人的違約9.3.違約賠償10.爭議解決10.1.爭議的解決方式10.2.仲裁條款10.3.訴訟管轄11.不可抗力11.1.不可抗力的定義11.2.不可抗力事件的處理11.3.不可抗力導(dǎo)致的合同解除12.合同的轉(zhuǎn)讓12.1.合同的轉(zhuǎn)讓條件12.2.轉(zhuǎn)讓的通知義務(wù)13.合同的變更13.1.合同變更的條件13.2.變更的程序14.附則14.1.合同的生效14.2.合同的份數(shù)14.3.合同的語言版本14.4.合同的修改與補充第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1合同各方1.1.3室內(nèi)拆除作業(yè)：指根據(jù)本合同約定，承攬人應(yīng)完成的包括但不限于建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備等拆除、清理和搬運工作。1.1.4承攬協(xié)議：指雙方簽訂的，關(guān)于承攬人承擔(dān)室內(nèi)拆除作業(yè)，委托人支付相應(yīng)款項的書面協(xié)議。1.1.5款項：指委托人根據(jù)本合同約定，應(yīng)支付給承攬人的室內(nèi)拆除作業(yè)費用。1.1.6工期：指承攬人完成室內(nèi)拆除作業(yè)的期限，以雙方簽訂的補充協(xié)議為準。1.1.7質(zhì)量標準：指承攬人完成室內(nèi)拆除作業(yè)應(yīng)達到的質(zhì)量要求，具體內(nèi)容見附件一。第二條合同的效力2.1合同的開始執(zhí)行本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。2.2合同的完成條件（1）承攬人按照約定完成室內(nèi)拆除作業(yè)；（2）委托人按照約定支付款項；（3）雙方辦理完畢驗收手續(xù)。2.3合同的終止本合同提前終止或解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方違約導(dǎo)致合同無法履行。第三條承攬人的義務(wù)3.1拆除作業(yè)的實施承攬人應(yīng)按照本合同約定和附件一的質(zhì)量標準，按時完成室內(nèi)拆除作業(yè)。3.2作業(yè)安全承攬人應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準進行作業(yè)，確保作業(yè)安全。3.3環(huán)境保護承攬人應(yīng)遵守國家環(huán)境保護法律、法規(guī)，采取有效措施，防止環(huán)境污染。3.4資料提交承攬人應(yīng)向委托人提交包括但不限于施工方案、安全措施、施工進度等相關(guān)資料。3.5保險責(zé)任承攬人應(yīng)自行辦理為確保完成室內(nèi)拆除作業(yè)所需的各種保險，并承擔(dān)相應(yīng)保險費用。第四條委托人的義務(wù)4.1支付款項委托人應(yīng)按照本合同約定的付款條款，向承攬人支付款項。4.2提供作業(yè)現(xiàn)場委托人應(yīng)在本合同約定的時間內(nèi)，向承攬人提供符合要求的作業(yè)現(xiàn)場。4.3現(xiàn)場協(xié)調(diào)委托人應(yīng)負責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，確保承攬人順利開展室內(nèi)拆除作業(yè)。4.4配合與支持委托人應(yīng)配合承攬人完成室內(nèi)拆除作業(yè)，提供必要的支持。4.5現(xiàn)場管理委托人應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場進行管理，確保作業(yè)安全、順利進行。第五條合同價格與支付5.1合同價格本合同的合同價格為人民幣____元（大寫：__________________________元整），詳見附件二。5.2支付條款委托人應(yīng)按照本合同約定的付款條款，向承攬人支付款項。5.3價格調(diào)整合同履行過程中，如遇市場行情變化，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。5.4發(fā)票開具承攬人應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，向委托人開具合法、有效的發(fā)票。第六條工期與進度6.1工期的確定本合同約定的工期為____天，自承攬人進入作業(yè)現(xiàn)場之日起計算。6.2工期延誤如承攬人原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.3提前完成作業(yè)如承攬人提前完成作業(yè)，雙方可協(xié)商提前解除或終止合同。第八條質(zhì)量與驗收8.1質(zhì)量要求承攬人應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標準，完成室內(nèi)拆除作業(yè)。質(zhì)量標準詳見附件一。8.2驗收程序委托人應(yīng)按照本合同約定的驗收程序，對承攬人完成的室內(nèi)拆除作業(yè)進行驗收。8.3質(zhì)量問題的處理如承攬人完成的室內(nèi)拆除作業(yè)不符合質(zhì)量要求，委托人有權(quán)要求承攬人返工、修復(fù)或賠償。第九條保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中及合同履行過程中雙方泄露的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。9.2保密義務(wù)雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。9.3保密期限本合同的保密期限為____年，自合同解除或終止之日起計算。第十條違約責(zé)任10.1承攬人的違約如承攬人未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任詳見附件三。10.2委托人的違約如委托人未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任詳見附件三。10.3違約賠償雙方因違約行為造成的損失，應(yīng)按照附件三的約定進行賠償。第十一條爭議解決11.1爭議的解決方式（1）向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（2）向合同履行地仲裁委員會申請仲裁。11.2仲裁條款如雙方選擇仲裁解決爭議，仲裁地點為____，仲裁語言為____。11.3訴訟管轄如雙方選擇訴訟解決爭議，訴訟地點為合同簽訂地人民法院。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力事件的處理雙方因不可抗力事件導(dǎo)致不能履行或部分履行本合同，可根據(jù)實際情況協(xié)商解除或變更本合同。12.3不可抗力導(dǎo)致的合同解除如不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并根據(jù)本合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同的轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2轉(zhuǎn)讓的通知義務(wù)如雙方同意轉(zhuǎn)讓本合同，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面通知對方，并于通知之日起____天內(nèi)辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第十四條合同的變更14.1合同變更的條件本合同履行過程中，如雙方同意變更合同內(nèi)容，需簽訂書面補充協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章或簽字后生效。14.2變更的程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件一、附件二、附件三分別為質(zhì)量標準、付款條款、違約責(zé)任，為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：質(zhì)量標準詳細描述了室內(nèi)拆除作業(yè)的質(zhì)量要求，包括作業(yè)過程中的安全標準、環(huán)保要求、材料處理等各個方面。具體內(nèi)容包括：1.安全標準：詳細列出作業(yè)過程中應(yīng)遵守的安全規(guī)范和操作流程，包括但不限于施工現(xiàn)場的安全管理、個人防護裝備的使用、緊急事故的處理等。2.環(huán)保要求：明確拆除作業(yè)過程中應(yīng)遵守的環(huán)境保護法規(guī)，包括廢棄物的分類處理、噪音控制、粉塵管理等。3.材料處理：詳細規(guī)定拆除后材料的處理方式，包括再利用、回收、處理的標準和流程等。附件二：付款條款詳細說明了付款的條款和條件，包括付款的時間、金額、方式等。具體內(nèi)容包括：1.付款時間：明確指出每次付款的具體時間節(jié)點，如合同簽訂后的多少天內(nèi)支付首款，作業(yè)完成后的多少天內(nèi)支付尾款等。2.付款金額：根據(jù)作業(yè)的完成情況，明確每次付款的金額計算方式和依據(jù)。3.付款方式：詳細描述支付款項的方式，如轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。附件三：違約責(zé)任詳細列出了各種違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認定標準和違約賠償計算方式。具體內(nèi)容包括：1.承攬人違約：如未按時完成作業(yè)、作業(yè)質(zhì)量不符合約定等，具體違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償因此造成的損失等。2.委托人違約：如未按時支付款項、未提供作業(yè)現(xiàn)場等，具體違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償因此造成的損失等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為及責(zé)任認定標準如下：1.承攬人違約：未按時完成作業(yè)：每延誤一天，應(yīng)支付合同總價款的千分之二的違約金。作業(yè)質(zhì)量不符合約定：需重新返工，造成的費用由承攬人承擔(dān)。安全事故：因承攬人原因?qū)е碌陌踩鹿?，承攬人?yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。示例說明：如果承攬人未能在約定的工期內(nèi)完成作業(yè)，根據(jù)附件三的約定，承攬人應(yīng)支付合同總價款的千分之二的違約金作為賠償。2.委托人違約：未按時支付款項：每延誤一天，應(yīng)支付未支付款項的千分之二的違約金。未提供作業(yè)現(xiàn)場：導(dǎo)致承攬人無法正常作業(yè)，造成的損失由委托人承擔(dān)。未履行協(xié)調(diào)義務(wù)：導(dǎo)致承攬人作業(yè)受阻，承攬人可要求委托人支付因此造成的實際損失。示例說明：如果委托人未能在約定的時間內(nèi)支付款項，根據(jù)附件三的約定，委托人應(yīng)支付未支付款項的千分之二的違約金作為賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.