2024水泥建工項目承攬協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024水泥建工項目承攬協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.承攬項目概述1.1項目名稱1.2項目地點1.3項目規(guī)模1.4項目工期2.承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程款的支付2.1.2項目進(jìn)度的控制2.1.3工程質(zhì)量的監(jiān)督2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程建設(shè)的質(zhì)量保證2.2.2工程建設(shè)的進(jìn)度保證2.2.3工程建設(shè)的安全保證2.2.4工程建設(shè)的環(huán)境保護(hù)保證3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式3.4預(yù)付款3.5進(jìn)度付款3.6竣工付款3.7質(zhì)量保證金4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)4.3工程質(zhì)量保證措施5.工程進(jìn)度與時間安排5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工程進(jìn)度計劃5.4工期延誤的處理6.安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求6.2安全生產(chǎn)措施6.3環(huán)保要求6.4環(huán)保措施7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件8.違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點9.3仲裁機(jī)構(gòu)10.合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務(wù)11.3保密期限12.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬12.2知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)13.不可抗力13.1不可抗力的定義13.2不可抗力的處理14.其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的附件14.3合同的修改14.4合同的語言版本14.5合同的適用法律第一部分：合同如下：第一條承攬項目概述1.1項目名稱：根據(jù)雙方協(xié)商，本項目名稱為“2024水泥建工項目”。1.2項目地點：本項目位于雙方協(xié)商確定的地點。1.4項目工期：本項目的合同工期為個月，自開工之日起算。第二條承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程款的支付：承攬方按照合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求完成工程，委托方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的付款時間和金額支付工程款。2.1.2項目進(jìn)度的控制：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，委托方有權(quán)對項目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和控制。2.1.3工程質(zhì)量的監(jiān)督：委托方有權(quán)對承攬方提供的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合合同約定。2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程建設(shè)的質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2工程建設(shè)的進(jìn)度保證：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，確保工程進(jìn)度不受影響。2.2.3工程建設(shè)的安全保證：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程施工安全。2.2.4工程建設(shè)的環(huán)境保護(hù)保證：承攬方應(yīng)按照國家環(huán)保法律法規(guī)和合同約定，做好工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作。第三條合同價格3.1合同總價：本合同的總價為雙方協(xié)商確定的金額。3.2價格調(diào)整：合同履行過程中，如遇市場價格波動或者其他不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3支付方式：本合同的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體支付時間和金額按照合同約定的付款條款執(zhí)行。3.4預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后的個工作日內(nèi)支付預(yù)付款，預(yù)付款金額為合同總價的%。3.5進(jìn)度付款：承攬方完成合同約定的工程進(jìn)度后，委托方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間和金額支付進(jìn)度款。3.6竣工付款：工程驗收合格后，委托方應(yīng)當(dāng)在驗收報告出具后的個工作日內(nèi)支付竣工款。3.7質(zhì)量保證金：委托方應(yīng)在工程驗收合格后的個月內(nèi)保留質(zhì)量保證金，期間如無質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金予以退還。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求：本工程的質(zhì)量要求符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和雙方協(xié)商確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：工程驗收應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗收合格即為達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求。4.3工程質(zhì)量保證措施：承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符合合同約定。第五條工程進(jìn)度與時間安排5.1工程開工日期：本工程的開工日期為雙方協(xié)商確定的日期。5.2工程竣工日期：本工程的竣工日期為雙方協(xié)商確定的日期。5.3工程進(jìn)度計劃：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期制定工程進(jìn)度計劃，并報委托方備案。5.4工期延誤的處理：如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程施工安全。6.2安全生產(chǎn)措施：承攬方應(yīng)制定并落實安全生產(chǎn)措施，防止安全事故的發(fā)生。6.3環(huán)保要求：承攬方應(yīng)按照國家環(huán)保法律法規(guī)和合同約定，做好工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作。6.4環(huán)保措施：承攬方應(yīng)制定并落實環(huán)保措施，防止環(huán)境污染的發(fā)生。第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件（1）因國家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同內(nèi)容不符合要求的；（2）因工程實際情況發(fā)生變化，需要調(diào)整合同內(nèi)容的；（3）雙方協(xié)商一致的其他變更事項。8.2合同解除的條件（1）因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進(jìn)行的；（2）雙方協(xié)商一致的其他解除事項。第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任（1）工期延誤：按照合同約定向委托方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合要求：按照合同約定承擔(dān)返工、維修等費用；（3）其他違約行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2委托方的違約責(zé)任（1）工期延誤：按照合同約定向承攬方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合要求：承擔(dān)相應(yīng)的返工、維修等費用；（3）其他違約行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點雙方約定仲裁地點為合同簽訂地。10.3仲裁機(jī)構(gòu)雙方約定仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件（1）工程驗收合格，雙方辦理完畢終止手續(xù)；（2）合同解除；（3）其他雙方約定的終止條件。11.3合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）其他法律、法規(guī)規(guī)定的情形。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過程中雙方接觸到的一切商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運營秘密等不宜公開的信息。12.2保密義務(wù)雙方在合同履行過程中，應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。12.3保密期限雙方約定保密期限為合同終止（或解除）之日起年。第十三條知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，歸雙方協(xié)商確定的一方所有。13.2知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)雙方應(yīng)依法保護(hù)合同履行過程中的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)。第十四條其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，雙方不得將合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：工程設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等。14.3合同的修改合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.4合同的語言版本本合同的文本以中文為準(zhǔn)，如有翻譯版本，以中文文本為準(zhǔn)。14.5合同的適用法律本合同適用中華人民共和國法律。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計文件設(shè)計說明書施工圖紙設(shè)計計算書其他設(shè)計相關(guān)文件2.施工方案施工組織設(shè)計施工進(jìn)度計劃施工安全措施施工質(zhì)量保證措施3.材料及設(shè)備清單材料品種、規(guī)格、性能要求設(shè)備型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量材料及設(shè)備采購合同4.工程量清單工程量計算書工程量報價單工程量變更記錄5.合同協(xié)議書主體合同附件及補(bǔ)充協(xié)議6.工程驗收文件驗收報告驗收合格證書驗收會議紀(jì)要7.付款憑證預(yù)付款收據(jù)進(jìn)度付款憑證竣工付款憑證質(zhì)量保證金退款憑證8.變更及解除合同的文件變更協(xié)議解除合同協(xié)議9.爭議解決相關(guān)文件仲裁申請仲裁裁決書法院判決書10.其他相關(guān)文件雙方協(xié)商確定的其他附件附件的詳細(xì)要求和說明：1.工程設(shè)計文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求，設(shè)計內(nèi)容包括但不限于平面布局、立面設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、水電安裝設(shè)計等。2.施工方案應(yīng)詳細(xì)說明施工過程中的各項措施，包括施工組織、進(jìn)度計劃、安全措施、質(zhì)量保證措施等，以確保工程順利進(jìn)行。3.材料及設(shè)備清單應(yīng)詳細(xì)列出工程所需材料的品種、規(guī)格、性能要求，以及設(shè)備型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等信息，便于雙方核對和采購。4.工程量清單應(yīng)準(zhǔn)確列出工程各項工程量的計算書、報價單和變更記錄，以便于雙方計算工程成本和支付工程款。5.合同協(xié)議書是雙方簽訂的具有法律效力的文件，包括主體合同、附件及補(bǔ)充協(xié)議等，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)。6.工程驗收文件應(yīng)包括驗收報告、合格證書和會議紀(jì)要等，證明工程已按照合同要求完成并達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。7.付款憑證是雙方確認(rèn)工程款項支付的依據(jù)，包括預(yù)付款收據(jù)、進(jìn)度付款憑證、竣工付款憑證和質(zhì)量保證金退款憑證等。8.變更及解除合同的文件應(yīng)詳細(xì)記錄合同變更或解除的條件、程序和雙方的責(zé)任，以避免合同履行過程中的糾紛。9.爭議解決相關(guān)文件包括仲裁申請、裁決書、判決書等，用于解決合同履行過程中的爭議。10.其他相關(guān)文件包括但不限于雙方協(xié)商確定的其他附件，應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤承攬方未按照合同約定的時間完成工程，視為工期延誤。委托方未按照合同約定的時間支付工程款，視為工期延誤。工期延誤的違約金按合同約定計算。示例說明：如果承攬方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，則需向委托方支付違約金，違約金的計算方式按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.工程質(zhì)量不符合要求工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為工程質(zhì)量不符合要求。工程驗收不合格，需由承攬方負(fù)責(zé)返工、維修直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量不符合要求的維修費用由承攬方承擔(dān)。示例說明：如果工程驗收時發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，承攬方需要負(fù)責(zé)修復(fù)，修復(fù)費用由承攬方承擔(dān)，直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.安全