工程承攬合同

工程承攬合同合同編號：__________發(fā)包方（甲方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：承攬方（乙方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：一、合同主體1.發(fā)包方（甲方）甲方作為工程的發(fā)包方，具有對工程的決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。甲方應(yīng)按照合同約定提供必要的工程條件和資料，保證工程的順利進(jìn)行。甲方有權(quán)對工程的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對不符合要求的部分提出整改意見。2.承攬方（乙方）乙方作為工程的承攬方，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，按照合同約定完成工程任務(wù)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)和施工規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量和工期。二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：[詳細(xì)描述工程的具體內(nèi)容，包括但不限于施工范圍、工作內(nèi)容等]4.工程規(guī)模：[明確工程的規(guī)模，如建筑面積、工程量等]三、工程期限1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.工期總?cè)諝v天數(shù)：[總工期天數(shù)]乙方應(yīng)按照合同約定的工期進(jìn)行施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如遇不可抗力等特殊情況，工期可相應(yīng)順延，但乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提供相關(guān)證明材料。四、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：[明確工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，如國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等]2.工程驗(yàn)收程序：工程竣工后，乙方應(yīng)提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告，甲方應(yīng)在收到報(bào)告后的[具體天數(shù)]日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)由甲方、乙方以及相關(guān)專業(yè)人員共同參加，按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。工程驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽署工程驗(yàn)收報(bào)告。五、工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)：[具體金額]2.付款方式：預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付工程總價(jià)的[百分比]作為預(yù)付款。進(jìn)度款：根據(jù)工程進(jìn)度，甲方應(yīng)按階段向乙方支付工程進(jìn)度款，具體支付比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下：[工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)1]，支付工程總價(jià)的[百分比]；[工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)2]，支付工程總價(jià)的[百分比]；竣工款：工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付工程總價(jià)的[百分比]。3.付款時(shí)間：甲方應(yīng)在收到乙方提交的付款申請及相關(guān)資料后的[具體天數(shù)]日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。如甲方逾期付款，應(yīng)按照合同約定支付逾期利息。六、工程變更1.工程變更的提出：甲方有權(quán)提出工程變更要求，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進(jìn)行評估和實(shí)施。乙方如發(fā)覺工程設(shè)計(jì)或施工中存在問題，也可提出工程變更建議，經(jīng)甲方同意后實(shí)施。2.工程變更的審批：工程變更應(yīng)經(jīng)過甲方的審批，審批流程應(yīng)在合同中明確規(guī)定。對于重大工程變更，應(yīng)經(jīng)過雙方的協(xié)商和相關(guān)部門的審批。3.工程變更的價(jià)款調(diào)整：工程變更導(dǎo)致工程價(jià)款增加或減少的，應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行調(diào)整。如合同中未約定，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和市場價(jià)格進(jìn)行合理調(diào)整。七、雙方責(zé)任與義務(wù)1.發(fā)包方的責(zé)任與義務(wù)按合同約定向乙方提供施工所需的場地、水源、電源等條件。按時(shí)支付工程價(jià)款。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與工程相關(guān)的外部關(guān)系。對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.承攬方的責(zé)任與義務(wù)按合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成工程任務(wù)。遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做好安全防護(hù)工作。及時(shí)向甲方報(bào)告工程進(jìn)度和質(zhì)量情況。對施工過程中發(fā)生的安全負(fù)責(zé)。八、工程保修1.保修范圍：本工程的保修范圍包括工程主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝等全部工程內(nèi)容。2.保修期限：自工程竣工驗(yàn)收合格之日起，保修期為[具體保修年限]。3.保修責(zé)任：在保修期內(nèi)，如發(fā)覺工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、違約責(zé)任1.發(fā)包方違約責(zé)任如甲方未按合同約定支付工程價(jià)款，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的[百分比]向乙方支付違約金。如甲方未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。2.承攬方違約責(zé)任如乙方未按合同約定的工期完成工程任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按工程總價(jià)的[百分比]向甲方支付違約金。如工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。十、爭議解決1.爭議的解決方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.爭議解決的地點(diǎn)：本合同的爭議解決地點(diǎn)為工程所在地的人民法院。十一、不可抗力1.不可抗力的定義：本合同中所稱的不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等。2.不可抗力的通知：一旦發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應(yīng)在[具體天數(shù)]日內(nèi)通知對方，并提供相關(guān)證明材料。3.不可抗力的后果：如因不可抗力導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，雙方應(yīng)協(xié)商解決工程的延期或終止事宜。如因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行合同義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取一切可能的措施減少損失。十二、合同的解除與終止1.合同解除的條件：雙方協(xié)商一致，可以解除合同。因一方違約，另一方有權(quán)解除合同。如發(fā)生不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可以解除合同。2.合同終止的情形：工程竣工并驗(yàn)收合格，雙方履行完合同約定的義務(wù)，合同終止。雙方協(xié)商一致，終止合同。因一方破產(chǎn)、解散或被依法撤銷，合同終止。十三、保密條款1.保密的內(nèi)容：雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.保密的期限：保密期限為自合同生效之日起[具體保密年限]。十四、附則1.合同的生效：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.合同的份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.其他約定事項(xiàng)：[如有其他需要約定的事項(xiàng)，在此處進(jìn)行說明]發(fā)包方（甲方）（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：_