室外暖氣安裝施工合同

室外暖氣安裝施工合同合同編號：__________鑒于甲方為改善居住環(huán)境，提高生活質量，擬在室外安裝暖氣設施，乙方具備相應的施工資質和技術力量，愿意承攬該工程。雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程內容1.1本工程為室外暖氣安裝施工，包括暖氣管道鋪設、暖氣設備安裝、系統(tǒng)調試等工作。1.2工程地點為：____________________。1.3工程規(guī)模：____________________。1.4工程質量標準：符合國家相關規(guī)范和甲方的要求。第二條工程期限2.1工程開工日期：自雙方簽訂合同之日起。2.2工程竣工日期：預計________年____月____日。2.3乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條工程費用3.1工程總價：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。3.2乙方報價包含：材料費、人工費、設備費、交通費、利潤及風險費用等。3.3甲方支付乙方工程進度款，具體支付方式為：____________________。3.4乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第四條施工要求及質量保證4.1乙方應按照甲乙雙方確認的施工方案進行施工，保證工程質量。4.2乙方應嚴格按照國家關于暖氣設施的安裝規(guī)范和標準進行施工，確保工程安全。4.3乙方在施工過程中應確保施工場地清潔，保護甲方財產(chǎn)不受損害。4.4工程竣工后，乙方負責對工程進行調試，保證暖氣系統(tǒng)正常運行。4.5工程質保期為：自工程竣工驗收合格之日起________年。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：____________________。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：____________________。5.3乙方施工過程中若出現(xiàn)質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。5.4若乙方在施工過程中造成甲方財產(chǎn)損失或人身傷害，乙方應承擔相應賠償責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法施工。7.2雙方應保守合同中的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。7.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.乙方施工資質證明2.工程設計方案3.材料合格證明4.工程進度計劃5.付款憑證6.工程驗收報告7.質保協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，認定為違約。3.乙方施工質量不符合約定，認定為違約。4.乙方在施工過程中造成甲方財產(chǎn)損失或人身傷害，認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供施工場地、支付工程款等。2.乙方：指合同中的承攬方，負責施工、調試、質保等。3.工程竣工驗收：指工程完成后，甲方對工程進行檢查，確認符合約定質量標準的過程。4.質保期：指工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程提供的質量保證期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定補救措施，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應立即整改，修復問題，并承擔相應費用。3.付款延誤：甲方應按時支付工程款，如有延誤，應支付逾期付款違約金。4.施工場地