音樂廳石材安裝施工合同

音樂廳石材安裝施工合同合同編號：__________一、工程內容1.1工程名稱：音樂廳石材安裝施工工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程質量標準：____________________1.5工程進度要求：____________________二、乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成石材的采購、加工、安裝及售后服務等任務。2.2乙方應保證所供石材的質量，符合設計要求和合同約定的質量標準。2.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，不得延誤。2.4乙方應承擔因施工原因造成的甲方損失，并按約定承擔違約責任。2.5乙方應按照合同約定的價格支付工程款，不得無故拖欠。三、甲方的義務3.1甲方應按照合同約定的時間向乙方支付進度款和工程款。3.2甲方應提供施工所需的場地、水電等基礎設施。3.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，包括但不限于施工許可證、安全許可證等。3.4甲方應按約定向乙方支付合同價款，不得無故拖欠。四、合同價格及支付4.1合同總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式：甲方根據(jù)乙方實際完成工程進度，按照合同約定的比例向乙方支付進度款。4.3支付時間：甲方應在收到乙方提交的進度款支付申請后7個工作日內完成支付。4.4合同價款的支付，應按照甲方財務部門的要求，通過銀行轉賬等方式進行。五、工程驗收5.1工程驗收標準：按照合同約定的質量標準和國家相關法律法規(guī)進行驗收。5.2驗收程序：乙方在工程完成后，向甲方提交驗收申請，甲方組織相關人員進行驗收。5.3驗收結果：如驗收合格，甲方應在驗收合格后7個工作日內向乙方支付剩余工程款。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定的質量、工期完成工程的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的1%。6.2甲方未按照合同約定的時間支付進度款和工程款的，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金為應付款額的0.5%。6.3一方違約導致合同無法履行，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.音樂廳石材安裝施工工程設計圖紙2.乙方石材采購、加工及安裝方案3.工程質量驗收標準及方法4.施工安全防護措施及應急預案5.乙方資質證明文件6.甲方支付款項證明文件7.工程進度計劃及時間表8.雙方簽訂的保密協(xié)議9.雙方簽訂的知識產權保護協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的質量、工期完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照合同約定的時間支付進度款和工程款的，屬于違約行為。3.乙方擅自變更工程內容或擴大工程規(guī)模的，屬于違約行為。4.甲方無正當理由干涉乙方的施工活動的，屬于違約行為。5.雙方未履行合同約定的保密義務的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指音樂廳的業(yè)主。2.乙方：指具備石材安裝資質的施工單位。3.工程：指音樂廳石材安裝施工工程。4.合同總價：指雙方約定的工程完成后的總費用。5.進度款：指甲方根據(jù)乙方實際完成工程進度，按照合同約定的比例向乙方支付的款項。6.違約金：指一方違約行為導致合同無法履行，應向對方支付的賠償金。7.滯納金：指甲方未按約定時間支付進度款和工程款，應支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，合理調整施工計劃，確保工程按期完成。2.質量問題：乙方應立即整改，重新施工，直至滿足質量要求。3.付款延誤：甲方應按時支付進度款和工程款，避免逾期付款產生滯納金。4.施工安全事故：乙方應制定應急預案，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保人身和財產安全。5.合同糾紛：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.音樂廳石材安裝